Общая информация

Номер извещения: 0139200000124014270

Наименование объекта закупки: выполнение подрядных работ по капитальному ремонту здания детской поликлиники №2 (отделка потолка панелями)

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: РТС-тендер

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.rts-tender.ru

Размещение осуществляет: Уполномоченный орган ДЕПАРТАМЕНТ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ КУЗБАССА

Контактная информация

Организация, осуществляющая размещение: ДЕПАРТАМЕНТ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ КУЗБАССА

Почтовый адрес: 650000, г.Кемерово, пр.Советский, д. 63

Место нахождения: Российская Федерация, 650000, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, Д.63

Ответственное должностное лицо: Вахрамеева В. Б.

Адрес электронной почты: ugz@ugzko.ru

Номер контактного телефона: 7-3842-585985

Факс: 7-3842-585985

Дополнительная информация: Сведения о заказчике: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЫСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"; ИНН 4215001548; Российская Федерация, 652849, Кемеровская область - Кузбасс обл, Мыски г, Б-Р ЮБИЛЕЙНЫЙ, Д.2; mbuzks@mail.ru; 7-38474-20607;

Информация о процедуре закупки

Дата и время окончания срока подачи заявок: 13.09.2024 07:00

Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: 13.09.2024

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 17.09.2024

Условия контрактов

Начальная (максимальная) цена контракта: 499960.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Идентификационный код закупки: 243421500154842140100102380014120243

Требования заказчиков

1 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЫСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

Начальная (максимальная) цена контракта: 499960.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования

Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта

Дата окончания исполнения контракта: 31.12.2024

Закупка за счет бюджетных средств: Нет

Закупка за счет собственных средств организации: Да

Финансовое обеспечение закупки

Всего: - Оплата за 2024 год - Оплата за 2025 год - Оплата за 2026 год - Сумма на последующие годы

499960.00 - 499960.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

Всего: - Оплата за 2024 год - Оплата за 2025 год - Оплата за 2026 год - Сумма на последующие годы

499960.00 - 499960.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Код видов расходов - Код поступления - Сумма контракта (в валюте контракта)

на 2024 год - на 2025 год - на 2026 год - на 2027 год

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

243 - - 499960 - 0 - 0 - 0

- Итого - 499960.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Кемеровская область, г.Мыски, пер.С.Гусева, стр.4

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ: Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется:

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта:

Размер обеспечения исполнения контракта: 5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению: Указан в соответствующем разделе прикрепленного проекта контракта

Платежные реквизиты: "Номер расчётного счёта"03224643320000003900 "Номер лицевого счёта"20396Ю16020 "Код поступления" Информация отсутствует "БИК"013207212 "Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области – Кузбассу г Кемерово "Номер корреспондентского счета"40102810745370000032

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги: Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара: в соответствии с условиями контракта

Требования к гарантии производителя товара: в соответствии с условиями контракта

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: в соответствии с условиями контракта

Обеспечение гарантийных обязательств

Требуется обеспечение гарантийных обязательств:

Размер обеспечения гарантийных обязательств: 14998.80 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению: Указан в соответствующем разделе прикрепленного проекта контракта

Платежные реквизиты: "Номер расчетного счета"03224643320000003900 "Номер лицевого счета"20396Ю16020 "Код поступления" Информация отсутствует "БИК"013207212 "Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области – Кузбассу г Кемерово "Номер корреспондентского счета"40102810745370000032

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация: Информация отсутствует

Объект закупки

Итого: 499960.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества: Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам: 1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения: Не установлены

Перечень прикрепленных документов: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 1 Обоснование НМЦ Ц00-10998-24-ЭА Проект контракта 1 Проект контракта Ц00-10998-24-ЭА Описание объекта закупки 1 Описание объекта закупки (ЛСР-02-01-02-АР) Ц00-10998-24-ЭА Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке 1 Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке Ц00-10998-24-ЭА Дополнительная информация и документы 1 Прочие документы (ССР Армстронг) Ц00-10998-24-ЭА 2 Прочие документы (смета контракта) Ц00-10998-24-ЭА Файлы проектной документации 1 Проектная документация (0005-23-АР) Ц00-10998-24-ЭА

Наименование товара, работы, услуги - Код позиции - Тип позиции - Единица измерения - Цена за единицу - - Стоимость позиции

Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения Идентификатор: 160071013 - 41.20.40.000-00000023 - Работа - Условная единица - 499960.00 - - 499960.00

Характеристики товара, работы, услуги ( Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения )

Наименование характеристики - Значение характеристики - Инструкция по заполнению характеристики в заявке - Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге

Качественная - Наименование объекта: ГБУЗ «Мысковская городская больница», Детская поликлиника №2 Год ввода объекта в эксплуатацию: 1960г. Место выполнения работ: Кемеровская область-Кузбасс, г. Мыски, пер. Сергея Гусева стр.4. Цель выполнения работ Проведение комплексного капитального ремонта в соответствии с выполненной проектно-сметной документацией (приложение №1, раздел АР) Требования к участникам размещения заказа В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приказом Министерства регионального развития от 30.12.2009г. № 624 (с изменениями и дополнениями) участники должны иметь: - свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно пунктам приказа: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту Пункт 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) п.п. 33.3. Жилищно-гражданское строительство. Все работы должны быть произведены в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 4 июня 2010г. N229 "О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений". - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - в КТРУ нет ни одной характеристики товара работ услуг

Условия выполнения работ Объект передается Заказчиком Подрядчику для производства работ по акту приема – передачи. Акт допуска на объект оформляется на период производства работ. Организация доступа на территорию, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком до начала производства работ. Подрядчик имеет право привлекать к выполнению работ субподрядные организации. В случае привлечения Подрядчиком к работам субподрядные организации, Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями. До начала производства работ Подрядчику необходимо предоставить Заказчику - график производства работ с указанием начала и окончания рабочего дня; - акты допусков; - приказы на работников, приложив копии их документов (регистрацию, миграционные карты и паспорта); - предоставить список транспорта, задействованного при проведении ремонта. Срок действия контракта, выполнения работ 1. Срок действия контракта с момента подписания до 01.11.2024г. Работы считаются выполненными после подписания Заказчиком акта приемки объекта в эксплуатацию. Оплата работ производится после подписания формы КС-2, КС-3. Общие требования Подрядчик обязан: - приступить к выполнению работ в течение двух рабочих дней с момента подписания контракта; - выполнять работы в соответствии со сроками, установленными в техническом задании и утвержденным Заказчиком графиком производства работ на объекте; - вести общий журнал работ по форме КС-6; - соблюдать требования правил безопасного ведения общестроительных работ, работ в электрических, тепловых сетях и на энергетическом оборудовании; -предъявлять поэтапное выполнение работ Заказчику, согласно графику производства ремонтных работ;

- акты на скрытые работы оформлять в период производства работ; Перемещение инвентаря и оборудования» выполняется силами Подрядчика. Подрядчику необходимо заблаговременно приглашать представителя Заказчика для составления акта на каждый вид скрытых работ с разрешением выполнения последующих работ. Для принятия скрытых видов работ направлять Заказчику телефонограмму, не менее чем за три дня и при готовности объекта известить об этом Заказчика в трехдневный срок. В случае выявленных нарушений технологического процесса, отклонения от технического задания Заказчик имеет право остановить производство работ, с отметкой в общем журнале работ по форме КС-6. В случае получения Подрядчиком от Заказчика письменного запрета в общем журнале работ по форме КС-6 на дальнейшее проведение работ, Подрядчик обязан немедленно приостановить работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика. Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком график поставки, место складирования применяемых материалов, оборудования и место временного складирования строительного мусора (в т.ч. металлолом). Подрядчик передает Заказчику до начала приемки работ исполнительную документацию три экземпляра на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе, акт приемки объекта в эксплуатацию и приглашает представителей Заказчика на приемку объекта в эксплуатацию и приемку выполненных работ письменно или по каналам телефонной связи за три дня до начала приемки. В случае установки оборудования, Подрядчик обязан передать Заказчику паспорта предприятий-изготовителей, счет-фактуры и товарные накладные на данное оборудование. В случае не предъявления Подрядчиком данных документов, Заказчик вправе отказаться от подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

В течение тридцати календарных дней после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию предоставить Заказчику на оформление акты о приемке выполненных работ по форме КС – 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС – 3. Заказчик в течение пяти дней с момента получения исполнительной документации и акта о приемке выполненных работ обязан подписать данный акт или предоставить мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ, сторонами составляется двухсторонний акт выявленных дефектов с перечнем необходимых доработок, с указанием срока их исправления, оформленного сторонами в произвольной форме с указанием соответствующих реквизитов сторон В течение трех дней после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию по окончании работ вывезти за пределы объекта, принадлежащие ему материалы, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, за сохранность которых Заказчик не несёт материальной ответственности. Требования к качеству материалов и оборудования Вид и качество применяемых материалов, цветовую гамму Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком. Согласование материалов с Заказчиком при выполнении ремонтных работ производится до начала работ, оформляется письменно, согласовывается должностным лицом Заказчика, после чего принимается Подрядчиком в работу. Материалы, применяемые при производстве всех видов ремонтных работ по качеству должны соответствовать пунктам 3-7 СанПиН 2.1.3.2630-10 от 18.05.2010 года № 58, ГОСТ (сертификат соответствия либо декларация о соответствии), иметь санитарно - эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности. Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.

На все устанавливаемое оборудование и применяемые материалы, Подрядчик обязан предоставить паспортную документацию и сертификаты заводов-изготовителей. Копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации. Подрядчиком допускается применение новых материалов и технологий, в данном случае Подрядчик обязан предъявить Заказчику, в случаях предусмотренных законодательством, декларацию о соответствии данной продукции или сертификат системы качества, выданного органом по сертификации, аккредитованном в установленном порядке, разрешение «Роспотребнадзора» и паспорт технологии без изменения срока выполнения работ. Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании. Обеспечение сохранности материалов и оборудования остается за подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик несет риск порчи, утери или случайной гибели материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику. Требования к сроку и объему гарантий качества работ Срок предоставления гарантий качества работ составляет шестьдесят календарных месяцев с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию. Объем предоставления гарантий качества работ устанавливается на весь объем выполненных работ. Качество ремонтных работ должно соответствовать требованиям действующих норм и правил на каждый вид работ. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика последствиях несоблюдения соответствующих требований.

При обнаружении дефектов после приемки объекта в эксплуатацию, в течение срока гарантий качества (60 календарных месяца), Подрядная организация устраняет выявленные дефекты за свой счет. Для участия в составлении акта выявленных дефектов, фиксирующего нарушения, недостатки и для согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае не прибытия представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. В этом случае акт направляется Подрядчику в срок не позднее пяти дней от даты его составления. Указанные в таком акте сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Требования к системе контроля качества Ответственность за качество выполняемых ремонтных работ возлагается на подрядную организацию. Представитель Заказчика проверяет объемы выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ и осуществляет их приемку, участвует в освидетельствовании скрытых работ с составлением акта на каждый вид скрытых работ с разрешением последующих работ. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в течение семи дней с момента вручения в письменном виде Заказчиком соответствующего требования Подрядчику. В случае обнаружения несоответствия качества, техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим требованиям применяемых материалов, Подрядчику необходимо произвести замену материала, предварительно согласовав с Заказчиком и

администрацией учреждения в течение семи дней. В случае не предъявления Подрядчиком скрытых работ, Заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия любого участка скрытых работ в присутствии Подрядчика или его представителя, для подтверждения правильности выполнения работ. Вскрытие и при необходимости устранение обнаруженных строительных отклонений, производится за счет средств Подрядчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных дефектов, для их подтверждения Заказчик назначает независимую экспертизу, по результатам работы которой составляется соответствующий акт по фиксированию выявленных дефектов и их характера. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы и их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то в равных долях. Обращения за экспертизой не исключает право сторон обратиться по поводу недостатков работы и их причин в Арбитражный суд Требования к безопасности выполняемых работ Соблюдать правила безопасного ведения ремонтных работ согласно: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть.2. Строительное производство»; - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» - утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390;

Руководитель подрядной организации несет ответственность: - за создание безопасных условий труда; - организационно-техническую работу по предотвращению несчастных случаев; - за пожарную безопасность объекта, а также за наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения. Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий на материалы, изделия. Линейные инженерно-технические работники (мастера, производители работ) должны иметь удостоверение о проверке знаний правил охраны труда и безопасности труда. Перед допуском рабочих к производству работ руководители организации Подрядчика обязаны провести с ними соответствующий инструктаж по безопасности труда. В помещениях проведения ремонта запрещается: - нахождение посторонних и работников Подрядчика в нерабочее время; - использование помещений работниками Подрядчика в личных и хозяйственных целях (ночлег, исполнение естественных потребностей, в том числе прием пищи); -курить, разводить открытый огонь. Для обеспечения пожарной безопасности строительную площадку следует оборудовать средствами пожаротушения, согласно «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» - утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390. Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны. Не разрешается накапливать внутри помещений и на территории горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах, бумажные и деревянные отходы вывозить своевременно. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований пожарной безопасности и норм охраны труда. При проведении огнеопасных ремонтных работ, необходимо соблюдение дополнительных

правил противопожарной безопасности для каждого вида работ. Ответственность за безопасное проведение огнеопасных работ возлагается на подрядчика. Экологические требования Качество применяемых при производстве ремонтных работ материалов, оборудования, санитарно-технических приборов должно подтверждаться возможными источниками информации для определения экологических аспектов и воздействий на окружающую среду. Возможными источниками информации могут быть: -гигиенические сертификаты Роспотребнадзора; - информационные документы общего характера: брошюры, каталоги; - технологические регламенты, карты процессов, планы качества и производства продукции; - данные о закупке; -спецификации (требования) на продукцию, данные о разработке продукции, сводки данных о безопасности материалов и химических веществ; - перечни отходов; - экологические разрешения или лицензии. На материалы, применяемые при выполнении ремонтных работ, в соответствии с Законодательством РФ должны быть представлены свидетельства о государственной регистрации на импортные товары или на продукцию, произведенную в России. Запрещено складирование опасных материалов и отходов на территории объекта. Подрядчик обязан сохранить зеленые насаждения (благоустройство) и произвести восстановительные работы за свой счет в случае нарушений при производстве работ. Мероприятия по охране окружающей среды При производстве отделочных работ не допускается запыленность воздуха. Не допускается при уборке строительного мусора сбрасывать его с этажей без применения бункеров накопителей. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с объекта по мере накопления, складировав в тару. Сжигать мусор на строительной площадке запрещено. После вывоза строительного мусора (в т.ч. металлолома) Подрядчик, при необходимости, восстанавливает почвенный покров, посев травы за свой счет. Для выполнения перевозок материалов и оборудования для ремонтных работ

использовать существующие транспортные подъезды к объекту. Подрядчик самостоятельно или с привлечением субподрядчиков обеспечивает погрузку и вывоз строительного мусора (в т.ч. металлолома) с территории объекта. Формы, характер, периодичность предоставления отчетов о ходе выполнения ремонта Подрядчик обязан предоставить всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения работ и используемых материалах в объеме и сроках, определенных Заказчиком. На объекте должен находиться общий журнал работ по форме КС-6, который должен предоставляться Заказчику и ежедневно заполняться Подрядчиком. Отсутствие правильно оформленного общего журнала работ по форме КС-6 является основанием для отказа в подписании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 до устранения данного замечания.

Ссылки

Общая информация

Документы

Журнал событий