Внимание! За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ

Общая информация

Номер извещения: 0362200068924000129

Наименование объекта закупки: Текущий ремонт здания ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер №2".Здание стационарного отделения противотуберкулезного диспансера(отделение №2),литер А,назначение:нежилое,лечебное по адресу:город Краснотурьинск,ул.Фурманова,46.Кадастровый номер :66:50:0000000:4758. Ремонт фасада.

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: РТС-тендер

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.rts-tender.ru

Размещение осуществляет: Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР № 2"

Контактная информация

Организация, осуществляющая размещение: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР № 2"

Почтовый адрес: Российская Федерация, 624991, Свердловская обл, Серов г, ПР-КТ СЕРОВА, Д.14

Место нахождения: Российская Федерация, 624991, Свердловская обл, Серов г, ПР-КТ СЕРОВА, Д.14

Ответственное должностное лицо: Федотова Т. Р.

Адрес электронной почты: fedotova2171@mail.ru

Номер контактного телефона: 7-950-6457098

Факс: 7-34385-68077

Дополнительная информация: Информация отсутствует

Информация о процедуре закупки

Дата и время окончания срока подачи заявок: 08.10.2024 11:00

Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: 08.10.2024

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 10.10.2024

Условия контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 509954.70 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования

Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта

Дата окончания исполнения контракта: 31.12.2024

Закупка за счет бюджетных средств: Нет

Закупка за счет собственных средств организации: Да

Финансовое обеспечение закупки

Всего: - Оплата за 2024 год - Оплата за 2025 год - Оплата за 2026 год - Сумма на последующие годы

509954.70 - 509954.70 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

Всего: - Оплата за 2024 год - Оплата за 2025 год - Оплата за 2026 год - Сумма на последующие годы

509954.70 - 509954.70 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Код видов расходов - Код поступления - Сумма контракта (в валюте контракта)

на 2024 год - на 2025 год - на 2026 год - на 2027 год

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

244 - - 509954.7 - 0 - 0 - 0

- Итого - 509954.70 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Идентификационный код закупки: 242668000042266800100101350044339244

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер №2".Здание стационарного отделения противотуберкулезного диспансера(отделение №2),литер А,назначение:нежилое,лечебное по адресу:город Краснотурьинск,ул.Фурманова,46

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ: Да

Объект закупки

Итого: 509954.70 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества: Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам: 1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения: Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется:

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта:

Размер обеспечения исполнения контракта: 10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению: В соответствии с приложением

Платежные реквизиты: "Номер расчётного счёта"03224643650000006200 "Номер лицевого счёта"23013005830 "Код поступления" Информация отсутствует "БИК"016577551 "Наименование кредитной организации"Уральское ГУ Банка России/УФК по Свердловской области г. Екатеринбург "Номер корреспондентского счета"40102810645370000054

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется:

Дополнительная информация: Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта Проект контракта 1 Проект государственного контракта Описание объекта закупки 1 Описание объекта закупки 2 Описание объекта закупки Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке 1 Требования к содержанию и составу заявки на участие Дополнительная информация и документы 1 Приложение к Извещению

Наименование товара, работы, услуги - Код позиции - Тип позиции - Единица измерения - Цена за единицу - Количество (объем работы, услуги) - Стоимость позиции

Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие Идентификатор: 162063882 - 43.39.10.000-00000002 - Работа - Условная единица - 509954.70 - 1 - 509954.70

Характеристики товара, работы, услуги ( Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие )

Наименование характеристики - Значение характеристики - Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге

Материалы и технологическое оборудование - В соответствии со сметной документацией (локально-сметный расчет (смета)№01-24 Товарные знаки, указанные в сметной документации приведены для обоснования расчетов и не обязывают подрядчика использовать материалы с конкретными товарными знаками, при выполнении работ могут применяться аналогичные материалы - Отсутствует необходимая информация в КТРУ

Требования к технике безопасности при проведении работ - При выполнении работ Подрядчик обязан выполнить работы в полном соответствии с утвержденным локальным сметным расчётом, техническим заданием, техническими регламентами (нормативными требованиями СНиП, ТУ, ПЭУ, ГОСТ, САНПИН, правилами пожарной безопасности), в технологической последовательности, а также иными нормативными документами, регламентирующими данные виды работ. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за технику безопасности проведения работ. - Отсутствует необходимая информация в КТРУ

Общие требования к выполнению работ - Технология и методы производства работ - в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора (строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество), которая осуществляется в 10-дневный срок со дня подписания акта выполненных работ за пределы строительной площадки, разборка ограждений. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами Свердловской области. Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. Подрядчик обязан согласовать с органами надзора порядок проведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке Экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Свердловской области, а также предписаниями надзорных органов. Наличие сертификатов на применяемые материалы, положения по экологической безопасности. - Отсутствует необходимая информация в КТРУ

Требования к качеству применяемых материалов и оборудованию - При выполнении работ необходимо применять современные строительные материалы. Все применяемые материалы должны быть новыми, год выпуска не ранее 2023 года, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам. Все поставляемые для проведения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества (для материалов и оборудования, подлежащих сертификации в соответствии с действующим законодательством РФ). Копии сертификатов, паспортов и т.п., заверенные Подрядчиком, на материалы и оборудования должны быть предоставлены Заказчику до начала их применения. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком. Работы должны выполняться квалифицированными специалистами с применением новых современных технологий. - Отсутствует необходимая информация в КТРУ

Сроки выполнения работ - В соответствии с проектом контракта: начало - в течение 3 (Трех) календарных дней с момента заключения контракта, окончание - не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента начала работ. - Отсутствует необходимая информация в КТРУ

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ - Открытие, закрытие объекта и скрытые работы оформляются отдельными актами. Отчетная финансовая документация, формы КС-2, КС-3. По завершению работ Подрядчик совместно с Заказчиком оформляют акт приемки выполненных работ с приложением приемо-сдаточной документации в соответствии с нормами действующего законодательства. - Отсутствует необходимая информация в КТРУ

Состав работ - Согласно локально-сметного расчета №01-24 (прилагается отдельным файлом) и ведомость объемов работ. - Отсутствует необходимая информация в КТРУ

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ - Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 36 месяцев с даты размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного заказчиком. В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект для устранения возможных дефектов, в течение суток. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполняемых работ действующим стандартам и нормам в Российской Федерации и условиям настоящего технического задания. В случае некачественного оказания услуг Подрядчик за свой счет проводит работы в сроки, установленные контрактом. Подрядчик гарантирует безопасность оказания услуг и безопасность результатов услуг. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный контрактом срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения ЗАКАЗЧИК проводит квалифицированную экспертизу с привлечением специали¬стов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд Свердловской области. - Отсутствует необходимая информация в КТРУ

Требования к качеству, техническим характеристикам работ - Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями СанПин, СНиП, СП и другими действующими на территории Российской Федерации нормативными документами. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы в согласованные сроки. - Отсутствует необходимая информация в КТРУ

Порядок сдачи и приемки результатов работ - - Подрядчик после полного выполнения работ по контракту предоставляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленных по унифицированной форме КС-2, утвержденной постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11.10.1999 года № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно – строительных работ» и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденной указанным выше Постановлением Госкомстата через, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета, счета – фактуры в ЕИС, акты на скрытые работы, сертификаты и паспорта на применяемые материалы, и другие документы. Подрядчик обязан предоставить счета-фактуры и товарные накладные на материалы, изделия, конструкции, стоимость которых учтена в сметах не сборниками базовых цен, а прайс-листами или счетами. В форме КС2 в обосновании указывается номер счет-фактуры, подтверждающей стоимость. - Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляются уполномоченной Заказчиком комиссией в установленные контрактом сроки. - Отсутствует необходимая информация в КТРУ

Основные характеристики Объекта - Ремонт фасада. Согласно локально-сметного расчета №01-24 (прилагается отдельным файлом) и ведомость объема работ. - Отсутствует необходимая информация в КТРУ

Цель выполнения работ - Текущий ремонт здания ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер №2». Здание стационарного отделения противотуберкулезного диспансера (отделение №2), литер А, назначение: нежилое, лечебное по адресу: город Краснотурьинск, ул.Фурманова,46 Кадастровый номер: 66:50:0000000:4758. Ремонт фасада. - Отсутствует необходимая информация в КТРУ

Особые условия выполнения работ - При выполнении работ необходимо руководство- выться правилами техники безопасности. Необходимое условие по соблюдению культуры производства работ, включающей уборку рабочих мест после смены, не складирование горючих материалов в не отведенных для этого местах, все изменения проектных решений, возникающие в процессе работ, должны быть согласованы с Заказчиком.. Требования лиц (организаций), осуществляющих технический надзор на указанном объекте являются обязательными для Подрядчика. Технический надзор осуществляется со стороны Заказчика в рамках действующего Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». - Отсутствует необходимая информация в КТРУ

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ - Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного контрактом использования, а если такое использование контрактом не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. Подрядчик может принять на себя по контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. - Отсутствует необходимая информация в КТРУ

Ссылки

Общая информация

Документы

Журнал событий