Внимание! За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ

Общая информация

Номер извещения: 0158300007825000127

Наименование объекта закупки: Благоустройство общественных территорий

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Открытый конкурс в электронной форме

Конкурс проводится в соответствии с ч. 19 ст. 48 Закона № 44-ФЗ

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: РТС-тендер

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.rts-tender.ru

Размещение осуществляет: Уполномоченный орган АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

Контактная информация

Организация, осуществляющая размещение: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

Почтовый адрес: Российская Федерация, 347900, Ростовская обл, Таганрог г, Петровская, Д.73

Место нахождения: Российская Федерация, 347900, Ростовская обл, Таганрог г, Петровская, Д.73

Ответственное должностное лицо: Чумаколенко Н. Н.

Адрес электронной почты: omz@tagancity.ru

Номер контактного телефона: 7-8634-312791

Факс: Информация отсутствует

Дополнительная информация: Наименование: Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство» Место нахождения: 347923, РФ, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Свободы, 20 Почтовый адрес: 347923, РФ, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Свободы, 20 ИНН: 6154107298 Адрес электронной почты: blagoustroistvo@tagancity.ru Номер контактного телефона+7(8634) 43-14-03 Ответственное должностное лицо заказчика: директор МКУ «Благоустройство» Кузьменко Алексей Валерьевич. Контактное лицо Заказчика: Велигина Елена Анатольевна – начальник отдела закупок МКУ «Благоустройство» Номер контактного телефона: +7(8634) 43-14-03 доб.119

Информация о процедуре закупки

Дата и время окончания срока подачи заявок: 17.03.2025 10:00

Дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке: 19.03.2025

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 20.03.2025

Условия контрактов

Начальная (максимальная) цена контракта: 77518190.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Идентификационный код закупки: 253615410729861540100100060014299244

Требования заказчиков

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Начальная (максимальная) цена контракта: 77518190.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Аванс, %: 30.00

Номер принимаемого бюджетного обязательства: 603А009525580000116

Дата принимаемого бюджетного обязательства: 28.02.2025

Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования

Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта

Срок исполнения контракта: 02.10.2025

Закупка за счет бюджетных средств: Да

Наименование бюджета: Бюджет города Таганрога

Вид бюджета: местный бюджет

Код территории муниципального образования: 60737000: Муниципальные образования Ростовской области / Городские округа Ростовской области / город Таганрог

Закупка за счет собственных средств организации: Нет

Финансовое обеспечение закупки

Всего: - Оплата за 2025 год - Оплата за 2026 год - Оплата за 2027 год - Сумма на последующие годы

77518190.00 - 77518190.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

Дата начала исполнения этапа - Срок исполнения этапа

с даты заключения контракта - 11.07.2025

Код бюджетной классификации Российской Федерации - Сумма контракта (в валюте контракта)

Всего: - на 2025 год - на 2026 год - на 2027 год - Сумма на последующие годы

9100503212И455550244 - 44374450.00 - 44374450.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Итого - - 44374450.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Финансирование за счет бюджетных средств

Дата начала исполнения этапа - Срок исполнения этапа

17.06.2025 - 27.08.2025

Код бюджетной классификации Российской Федерации - Сумма контракта (в валюте контракта)

Всего: - на 2025 год - на 2026 год - на 2027 год - Сумма на последующие годы

9100503212И455550244 - 12459740.00 - 12459740.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Итого - - 12459740.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Финансирование за счет бюджетных средств

Дата начала исполнения этапа - Срок исполнения этапа

01.08.2025 - 02.10.2025

Код бюджетной классификации Российской Федерации - Сумма контракта (в валюте контракта)

Всего: - на 2025 год - на 2026 год - на 2027 год - Сумма на последующие годы

9100503212И455550244 - 20684000.00 - 20684000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Итого - - 20684000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация, обл Ростовская, 1) г. Таганрог, «Земельный участок около ул. Маршала Жукова 2-б» 2) г. Таганрог, ул. Фрунзе, 38/пер. Антона Глушко, 10 3) г. Таганрог, около Большой Проспект, 16-д

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ: Да

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки:

Размер обеспечения заявки: 3875909.50 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии: Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться путем блокирования денежных средств, внесенных участником закупки на банковский счет, открытый таким участником в банке, включенном в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). Требования к таким банкам, к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета устанавливаются Правительством Российской Федерации; В случае если обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется в виде денежных средств, то участник закупки для подачи заявки на участие в закупке выбирает с использованием электронной площадки способ обеспечения такой заявки путем указания реквизитов специального счета. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.04.2023 N 579 "Об особенностях порядка предоставления обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд участниками таких закупок, являющимися иностранными лицами" участники закупки, являющиеся юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, вправе предоставить обеспечение заявок в виде денежных средств с учетом особенностей, определенных данным Постановлением. Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 ФЗ-44. Обязательное закрепление в независимой гарантии условия о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в Арбитражном суде Ростовской области. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии указаны в Приложении к извещению.

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику: "Номер расчётного счёта"03232643607370005800 "Номер лицевого счёта"05583А00950 "Код поступления" Информация отсутствует "БИК"016015102 "Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону "Номер корреспондентского счета"40102810845370000050

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации)

ИНН получателя: 6154107298

КПП получателя: 615401001

КБК доходов: 91011610061040000140

ОКТМО: 60737000001

Номер единого казначейского счета: 40102810845370000050

Номер казначейского счета: 03100643000000015800

БИК ТОФК: 016015102

Получатель: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МКУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО")

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта:

Размер обеспечения исполнения контракта: 23255457.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению: Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Обязательное закрепление в независимой гарантии условия о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в Арбитражном суде Ростовской области. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требование к обеспечению исполнения контракта указаны также в приложении к извещению.

Платежные реквизиты: "Номер расчётного счёта"03232643607370005800 "Номер лицевого счёта"05583А00950 "Код поступления" Информация отсутствует "БИК"016015102 "Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону "Номер корреспондентского счета"40102810845370000050

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги: Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара:

Требования к гарантии производителя товара:

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: Гарантийный срок на выполненные работы, в том числе качество на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком, составляет 36 (тридцать шесть) месяцев, а на посадочный материал не менее срока приживаемости зеленых насаждении, с даты размещения в единой информационной системе подписанного Заказчиком документа о приемке.

Обеспечение гарантийных обязательств

Требуется обеспечение гарантийных обязательств:

Размер обеспечения гарантийных обязательств: 775181.90 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению: Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, в порядке и в сроки, которые установлены контрактом. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требование к обеспечению гарантийных обязательств указаны также в приложении к извещению.

Платежные реквизиты: "Номер расчетного счета"03232643607370005800 "Номер лицевого счета"05583А00950 "Код поступления" Информация отсутствует "БИК"016015102 "Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону "Номер корреспондентского счета"40102810845370000050

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация: Сроки выполнения этапа (без учета сроков приемки и оплаты): 1. Благоустройство общественной территории, расположенной по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, «Земельный участок около ул. Маршала Жукова 2-б» - с даты заключения по 16.06.2025г; 2. Благоустройство общественной территории, расположенной по адресному ориентиру: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 38/пер. Антона Глушко, 10 - с 17.06.2025г. по 31.07.2025г. 3. Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, около Большой Проспект, 16-д - с 01.08.2025г. по 05.09.2025г.

Объект закупки

Итого: 77518190.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества: Не установлены

Требования к участникам: 1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 3 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 3 . 1 Требования в соответствии с позицией 9 раздела II приложения к ПП РФ от 29.12.2021 № 2571 Наличие у участника закупки одного из следующих видов опыта выполнения работ: 1) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории; 2) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта); 3) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта). Цена выполненных работ по договорам, предусмотренных пунктами 1 или 2 настоящей графы настоящей позиции, цена выполненных работ, предусмотренных пунктом 3 настоящей графы настоящей позиции, должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя).Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям: в случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 1 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 2 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт приемки объекта капитального строительства, а также акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ, если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ; 3) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случая, если работы, являющиеся объектом закупки, не требуют в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию и при этом договор, предусмотренный абзацем пятым настоящей графы, предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с указанным законодательством выдачи такого разрешения) или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 3 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) раздел "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" проектной документации; 2) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации 4 Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона № 44 ФЗ Объем привлечения: 25.00%

Право заключения контрактов с несколькими участниками закупки в случаях, указанных в ч. 10 ст. 34 Закона № 44-ФЗ: Не установлено

Критерии оценки заявок

Цена контракта Значимость критерия оценки: 60.00% Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе приведен в файле: ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК.docx

Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации Значимость критерия оценки: 40.00% Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе приведен в файле: ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК.docx Показатели критерия оценки: 1 Наличие у участников закупки опыта поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, связанного с предметом контрактаЗначимость показателя: 100.00% Порядок оценки по показателю : 1 Детализирующий показатель: Общая цена исполненных участником закупки договоровЗначимость детализирующего показателя: 50.00% Порядок оценки по детализирующему показателю: Лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки 2 Детализирующий показатель: Наибольшая цена одного из исполненных участником закупки договоровЗначимость детализирующего показателя: 50.00% Порядок оценки по детализирующему показателю: Лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки

Перечень прикрепленных документов: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 1 Расчет НМЦК Проект контракта 1 Проект контракта Описание объекта закупки 1 ПСД.zip 2 Разъясенения_по_скачиванию_ПСД 3 ПСД.zip 4 ПСД.zip 5 ПСД.zip 6 ПСД.zip 7 Техническое задание Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке 1 Требования_к_содержанию_и_составу_заявки Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах 1 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК Дополнительная информация и документы 1 Приложение_к_извещению

Наименование товара, работы, услуги - Код позиции - Тип позиции - Единица измерения - Цена за единицу - - Стоимость позиции

Благоустройство общественной территории, расположенной по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, «Земельный участок около ул. Маршала Жукова 2-б» Идентификатор: 174768238 - 43.99.90.190 - Работа - Условная единица - 44374450.00 - - 44374450.00

Наименование товара, работы, услуги - Код позиции - Тип позиции - Единица измерения - Цена за единицу - - Стоимость позиции

Благоустройство общественной территории, расположенной по адресному ориентиру: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 38/пер. Антона Глушко, 10 Идентификатор: 174768239 - 43.99.90.190 - Работа - Условная единица - 12459740.00 - - 12459740.00

Наименование товара, работы, услуги - Код позиции - Тип позиции - Единица измерения - Цена за единицу - - Стоимость позиции

Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, около Большой Проспект, 16-д Идентификатор: 174768240 - 43.99.90.190 - Работа - Условная единица - 20684000.00 - - 20684000.00

Ссылки

Общая информация

Документы

Журнал событий