Внимание! За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ

Общая информация

Номер извещения: 0145300005225000306

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по благоустройству территории МОБУ ССОШ №1 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Открытый конкурс в электронной форме

Конкурс проводится в соответствии с ч. 19 ст. 48 Закона № 44-ФЗ

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: АГЗ РТ

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://etp.zakazrf.ru

Размещение осуществляет: Уполномоченный орган АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Контактная информация

Организация, осуществляющая размещение: АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, 188640, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.р-н. ВСЕВОЛОЖСКИЙ, ВСЕВОЛОЖСКОЕ, Г ВСЕВОЛОЖСК, Ш КОЛТУШСКОЕ, Д. 138

Место нахождения: 188640, 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138

Ответственное должностное лицо: Харченко Ж. П.

Адрес электронной почты: skp@vsevreg.ru

Номер контактного телефона: 8-81370-25144

Факс: 8 (81370) 25144

Дополнительная информация: Сроки выполнения работ: Начало работ: с момента заключения Контракта. Окончание работ: не позднее 15.09.2025 года.

Информация о процедуре закупки

Дата и время окончания срока подачи заявок: 21.07.2025 07:00

Дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке: 23.07.2025

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 24.07.2025

Условия контрактов

Начальная (максимальная) цена контракта: 52000000.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Идентификационный код закупки: 253470308203647030100100680014399244

Требования заказчиков

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕДИНАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Начальная (максимальная) цена контракта: 52000000.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Аванс, %: 30.00

Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования

Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта

Срок исполнения контракта: 15.10.2025

Закупка за счет бюджетных средств: Да

Наименование бюджета: Бюджет Всеволожского муниципального района

Вид бюджета: местный бюджет

Код территории муниципального образования: 41612000: Муниципальные образования Ленинградской области / Муниципальные районы Ленинградской области / Всеволожский муниципальный район

Закупка за счет собственных средств организации: Нет

Финансовое обеспечение закупки

Всего: - Оплата за 2025 год - Оплата за 2026 год - Оплата за 2027 год - Сумма на последующие годы

52000000.00 - 52000000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

Дата начала исполнения этапа - Срок исполнения этапа

с даты заключения контракта - 01.09.2025

Код бюджетной классификации Российской Федерации - Сумма контракта (в валюте контракта)

Всего: - на 2025 год - на 2026 год - на 2027 год - Сумма на последующие годы

00107027180110530244 - 20876370.42 - 20876370.42 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Итого - - 20876370.42 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Финансирование за счет бюджетных средств

Дата начала исполнения этапа - Срок исполнения этапа

с даты заключения контракта - 24.09.2025

Код бюджетной классификации Российской Федерации - Сумма контракта (в валюте контракта)

Всего: - на 2025 год - на 2026 год - на 2027 год - Сумма на последующие годы

00107027180110530244 - 29850677.91 - 29850677.91 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Итого - - 29850677.91 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Финансирование за счет бюджетных средств

Дата начала исполнения этапа - Срок исполнения этапа

26.08.2025 - 15.10.2025

Код бюджетной классификации Российской Федерации - Сумма контракта (в валюте контракта)

Всего: - на 2025 год - на 2026 год - на 2027 год - Сумма на последующие годы

00107027180110530244 - 1272951.67 - 1272951.67 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Итого - - 1272951.67 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация, обл Ленинградская, м.р-н Всеволожский, г.п. Сертоловское, г Сертолово, ул.Школьная , д.1

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ: Да

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки:

Размер обеспечения заявки: 520000.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии: Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьей 45 Закона № 44-ФЗ. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. Участник закупки предоставляет обеспечение заявки в соответствии со ст. 44,45 Закона № 44-ФЗ. В случае, если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, то такой участник вправе предоставить обеспечение заявок в виде денежных средств с учетом особенностей, установленных в постановлении Правительства РФ от 10.04.2023г №579.

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику: "Номер расчётного счёта"03232643416120004500 "Номер лицевого счёта"05453900810 "Код поступления" Информация отсутствует "БИК"044030098 "Наименование кредитной организации"СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Ленинградской области в г. Санкт-Петербург "Номер корреспондентского счета"40102810745370000098

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации)

ИНН получателя: 4703083640

КПП получателя: 470301001

КБК доходов: 00111610061050000140

ОКТМО: 41612101001

Номер единого казначейского счета: 40102810745370000098

Номер казначейского счета: 03100643000000014500

БИК ТОФК: 044030098

Получатель: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта:

Размер обеспечения исполнения контракта: 15600000.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению: В соответствии с Приложением №5 к извещению (Проект контракта) и требованиями ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Рассмотрение споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, осуществляется в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Платежные реквизиты: "Номер расчётного счёта"03232643416120004500 "Номер лицевого счёта"05453900810 "Код поступления" Информация отсутствует "БИК"044030098 "Наименование кредитной организации"СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Ленинградской области в г. Санкт-Петербург "Номер корреспондентского счета"40102810745370000098

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги: Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара: В соответствии с приложениями к извещению № 1 (Описание объекта закупки) и №5 (Проект контракта).

Требования к гарантии производителя товара: В соответствии с приложениями к извещению № 1 (Описание объекта закупки) и №5 (Проект контракта).

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: В соответствии с приложением № 1 к извещению (Описание объекта закупки).

Обеспечение гарантийных обязательств

Требуется обеспечение гарантийных обязательств:

Размер обеспечения гарантийных обязательств: 52000.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению: В соответствии с Приложением №5 к извещению (Проект контракта) и требованиями ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области.

Платежные реквизиты: "Номер расчетного счета"03232643416120004500 "Номер лицевого счета"05453900810 "Код поступления" Информация отсутствует "БИК"044030098 "Наименование кредитной организации"СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Ленинградской области в г. Санкт-Петербург "Номер корреспондентского счета"40102810745370000098

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация: Иностранные поставщики, не имеющие усиленной квалифицированной электронной подписи, полученной в аккредитованном удостоверяющем центре, имеют право обмениваться с заказчиком документами без использования Единой информационной системы в сфере закупок (документооборот в ходе исполнения контракта). Предупреждение: за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена административная и уголовная ответственность Заказчик Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Юр.адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе,д.115 Место нахождения: 188645, Ленинградская область, г. Всеволожск, ш. Дорога Жизни 11В. Адрес электр.почты: esz_vs@mail.ru Начальник отдела контрактной службы: Яковцова Екатерина Ивановна, тел. 8 (81370) 43-358

Объект закупки

Итого: 52000000.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества: Не установлены

Требования к участникам: 1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 3 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 3 . 1 Требования в соответствии с позицией 9 раздела II приложения к ПП РФ от 29.12.2021 № 2571 Наличие у участника закупки одного из следующих видов опыта выполнения работ: 1) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории; 2) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта); 3) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта). Цена выполненных работ по договорам, предусмотренных пунктами 1 или 2 настоящей графы настоящей позиции, цена выполненных работ, предусмотренных пунктом 3 настоящей графы настоящей позиции, должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя).Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям: в случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 1 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 2 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт приемки объекта капитального строительства, а также акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ, если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ; 3) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случая, если работы, являющиеся объектом закупки, не требуют в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию и при этом договор, предусмотренный абзацем пятым настоящей графы, предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с указанным законодательством выдачи такого разрешения) или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 3 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) раздел "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" проектной документации; 2) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации 4 Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона № 44 ФЗ Объем привлечения: 25.00% 5 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Право заключения контрактов с несколькими участниками закупки в случаях, указанных в ч. 10 ст. 34 Закона № 44-ФЗ: Не установлено

Критерии оценки заявок

Цена контракта Значимость критерия оценки: 60.00% В соответствии с приложением к извещению «Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе»

Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации Значимость критерия оценки: 40.00% В соответствии с приложениями к извещению «Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе» и «Требования к документам, подтверждающим квалификацию участника». Показатели критерия оценки: 1 Наличие у участников закупки опыта поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, связанного с предметом контрактаЗначимость показателя: 100.00% В соответствии с приложениями к извещению «Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе» и «Требования к документам, подтверждающим квалификацию участника». Порядок оценки по показателю : 1 Детализирующий показатель: Наибольшая цена одного из исполненных участником закупки договоровЗначимость детализирующего показателя: 100.00% Порядок оценки по детализирующему показателю: Лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки и установлено предельное минимальное и предельное максимальное значение характеристики объекта закупки Предельное максимальное значение: 104000000.00 Предельное минимальное значение: 10400000.00

Перечень прикрепленных документов: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 1 Приложение №2-Обоснование НМЦК.zip Проект контракта 1 Приложение №5-Проект контракта.zip Описание объекта закупки 1 Сметы+ДВ.zip 2 ПЗ благоустройство.pdf 3 Раздел ПД №2. ПЗУ.zip 4 Раздел ПД №1. ПЗ.pdf 5 Прил. № 1 к изв. Описание объекта закупки (2).docx 6 Раздел ПД №2. ПЗУ.z19 7 Раздел ПД №2. ПЗУ.z20 8 Раздел ПД №2. ПЗУ.z08 9 Раздел ПД №2. ПЗУ.z25 10 Раздел ПД №2. ПЗУ.z26 11 Раздел ПД №2. ПЗУ.z24 12 Раздел ПД №2. ПЗУ.z22 13 Раздел ПД №2. ПЗУ.z23 14 Раздел ПД №2. ПЗУ.z14 15 Раздел ПД №2. ПЗУ.z01 16 Раздел ПД №2. ПЗУ.z09 17 Раздел ПД №2. ПЗУ.z12 18 Раздел ПД №2. ПЗУ.z06 19 Раздел ПД №2. ПЗУ.z16 20 Раздел ПД №2. ПЗУ.z02 21 Раздел ПД №2. ПЗУ.z05 22 Раздел ПД №2. ПЗУ.z18 23 Раздел ПД №2. ПЗУ.z04 24 Раздел ПД №2. ПЗУ.z13 25 Раздел ПД №2. ПЗУ.z15 26 Раздел ПД №2. ПЗУ.z17 27 Раздел ПД №2. ПЗУ.z03 28 Раздел ПД №2. ПЗУ.z07 29 Раздел ПД №2. ПЗУ.z11 30 Раздел ПД №2. ПЗУ.z10 31 Раздел ПД №2. ПЗУ.z21 Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке 1 Прил. № 3 к изв. Требования к содержанию и составу заявки.docx Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах 1 Прил. №4 к изв.Порядок .docx Дополнительная информация и документыДокументы не прикреплены

Наименование товара, работы, услуги - Код позиции - Тип позиции - Единица измерения - Цена за единицу - - Стоимость позиции

Этап выполнения работ 1. №ЛС-02-01-01 Благоустройство территории (Разбивка участка п. 1, Демонтажные работы пп. 2-10, Покрытие из брусчатки т. 80 мм 50% пп. 11-12, Устройство основания и тротуарной плитки пешеходных дорожек 50% пп. 13-16, Установка БР 50% пп. 17-19, Основание под резиновое покрытие пп. 20-23, Устройство дренажа пп. 26-34, Прокладка кабеля и устройство фундаментов под опоры освещения пп. 35-47), №ЛС-01 Ремонт наружного водопровода Идентификатор: 186269277 - 43.99.90.190 - Работа - Условная единица - 20876370.42 - - 20876370.42

Наименование товара, работы, услуги - Код позиции - Тип позиции - Единица измерения - Цена за единицу - - Стоимость позиции

Этап выполнения работ 2. №ЛС-02-01-01 Благоустройство территории (Покрытие из брусчатки т. 80 мм 50% пп. 11-12, Устройство основания и тротуарной плитки пешеходных дорожек 50% пп. 13-16, Установка БР 50% пп. 17-19, Устройство резинового покрытия пп. 24-25, Монтаж опор освещения пп. 48-59, Устройство заземления пп. 60-63, Озеленение пп. 64-66, Установка МАФ пп. 67-88, Погрузка и вывоз мусора пп. 89-91) Идентификатор: 186269278 - 43.99.90.190 - Работа - Условная единица - 29850677.91 - - 29850677.91

Наименование товара, работы, услуги - Код позиции - Тип позиции - Единица измерения - Цена за единицу - - Стоимость позиции

Этап выполнения работ 3. №ЛС-02-01-01 Благоустройство территории (Утилизация мусора пп. 92) Идентификатор: 186269279 - 43.99.90.190 - Работа - Условная единица - 1272951.67 - - 1272951.67

Ссылки

Общая информация

Документы

Журнал событий