Номер извещения: 0187300006526000660

Общая информация о закупке

Внимание! За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП»)

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://roseltorg.ru

Размещение осуществляет: Уполномоченный орган АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по устранению повреждений дорожных покрытий - дорожным ремонтером на улично-дорожной сети города Сургута

Этап закупки: Подача заявок

Сведения о связи с позицией плана-графика: 202603873000949001000071

Контактная информация

Размещение осуществляет: Уполномоченный орган

Организация, осуществляющая размещение: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

Почтовый адрес: 628402, Ханты-Мансийский автономный (Тюменская область) округ, город Сургут, Российская Федерация, 628403, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, Д. 17

Место нахождения: 628403, 628403, Российская Федерация,Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 17

Ответственное должностное лицо: Шмидт Э. М.

Адрес электронной почты: shmidt_em@admsurgut.ru

Номер контактного телефона: 7-3462-375038

Дополнительная информация: Информация отсутствует

Регион: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала срока подачи заявок: 04.05.2026 12:35 (МСК+2)

Дата и время окончания срока подачи заявок: 13.05.2026 08:00 (МСК+2)

Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: 13.05.2026

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 15.05.2026

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 23 667 351,73

Валюта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Идентификационный код закупки (ИКЗ): 263860200041186020100100890014211244

Информация об объекте закупки

Код позиции - Наименование товара, работы, услуги - Ед. измерения - Количество (объем работы, услуги) - Цена за ед., ? - Стоимость, ?

- 42.11.20.300 - Выполнение работ по устранению повреждений дорожных покрытий - дорожным ремонтером на улично-дорожной сети города Сургута (Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия по проезжей части h=0,05м с учетом погрузки и вывоза на расстояние 20км; Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А16ВН, приготовленного на БНД 100/130, h=0,05м, с учетом розлива битумной эмульсии) Общие требования к выполнению работ: • Подрядчик обязан: - выполнить работы надлежащего качества, в полном соответствии с настоящим техническим заданием, ведомостью объемов работ и сметной документацией, а также в сроки, установленные муниципальным контрактом; - своевременно оформлять акты освидетельствования скрытых работ в период производства работ; - соблюдать требования правил безопасного ведения работ; - самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика; - устранять нарушения, замечания, выявленные представителями Заказчика; - в процессе работы при нарушении существующих технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, светофоры, дорожное и пешеходное ограждение, дорожная разметка (далее - ТСОДД)) восстанавливать самостоятельно в кратчайшие сроки, в противном случае административная ответственность за нарушения содержания ТСОДД несет подрядная организация; - своевременно информировать Заказчика об аварийных ситуациях, механических повреждениях результата работ, нанесенных третьими лицами либо полученных при неблагоприятных погодных условиях. • Подрядчик самостоятельно обеспечивает поставку, складирование и хранение на объектах выполнения работ всех необходимых материалов, конструкций и оборудования в период производства работ, в соответствии с ведомостью объемов работ, ведомостью материалов, используемых при выполнении работ. • Все поставляемые на объекты материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. • По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, используемых при производстве работ. ... Технические характеристики объектов работ: Объекты (участки) восстановления асфальтобетонного покрытия дорожным ремонтером представляют собой участки улиц и внутриквартальных проездов, находящихся в неудовлетворительном состоянии в связи с наличием дефектов асфальтобетонного покрытия (колея, выбоины, сетки трещин, просадки и др.), отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения. Требования к безопасности выполняемых работ: • Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по соблюдению норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, рациональному использованию территории, зеленых насаждений и земли. • Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ безопасность движения автомобильного транспорта. • При производстве работ в зоне пешеходного движения Подрядчик обязан обеспечить установку дорожных знаков, ограждающих устройств зоны производства работ и обеспечить беспрепятственное и безопасное движение пешеходов. • Запрещается складирование строительного мусора и материалов на прилегающей зеленой зоне. • Подрядчик обязан по окончанию работ вывезти и утилизировать весь строительный мусор и принадлежащие ему материалы, конструкции и оборудование. • Подрядчик обязан немедленно в письменном виде известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность выполнения работ, указанных в настоящем техническом задании, либо создающих невозможность завершения работ в срок. • Подрядчик несет ответственность за создание опасных условий труда работающих, за несоблюдение требований, норм, правил и инструкций, за допуск к выполнению работ не обученного персонала, за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика и субподрядчика. • Заказчик имеет право беспрепятственного допуска ко всем видам работ, в любое время, в течение всего периода выполнения ремонтных работ. • Если во время выполнения или приемки работы (части работы) станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков (дефектов). - Квадратный метр - 8 293,16 - 2 853,84 - 23 667 351,73

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА" - 8 293,16 -

- Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Общие требования к выполнению работ: • Подрядчик обязан: - выполнить работы надлежащего качества, в полном соответствии с настоящим техническим заданием, ведомостью объемов работ и сметной документацией, а также в сроки, установленные муниципальным контрактом; - своевременно оформлять акты освидетельствования скрытых работ в период производства работ; - соблюдать требования правил безопасного ведения работ; - самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика; - устранять нарушения, замечания, выявленные представителями Заказчика; - в процессе работы при нарушении существующих технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, светофоры, дорожное и пешеходное ограждение, дорожная разметка (далее - ТСОДД)) восстанавливать самостоятельно в кратчайшие сроки, в противном случае административная ответственность за нарушения содержания ТСОДД несет подрядная организация; - своевременно информировать Заказчика об аварийных ситуациях, механических повреждениях результата работ, нанесенных третьими лицами либо полученных при неблагоприятных погодных условиях. • Подрядчик самостоятельно обеспечивает поставку, складирование и хранение на объектах выполнения работ всех необходимых материалов, конструкций и оборудования в период производства работ, в соответствии с ведомостью объемов работ, ведомостью материалов, используемых при выполнении работ. • Все поставляемые на объекты материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. • По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, используемых при производстве работ. Значение характеристики не может изменяться участником закупки • Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования требованиям стандартов, технических условий и технических свидетельств на них, за достоверность сведений и стране происхождения. • В процессе производства работ Подрядчик обязан осуществлять Операционный контроль: контроль, выполняемый в процессе производства работ или непосредственно после их завершения. Осуществляется измерительным методом или техническим осмотром. Результаты операционного контроля фиксируются в общем или специальных журналах работ и других документах, предусмотренных в организации Подрядчика системой управления качеством. • Фрезерование старого и изношенного слоя асфальтобетонного покрытия заключается в удалении слоя асфальтового покрытия методом холодного фрезерования. В начале и конце обрабатываемой полосы следует обеспечивать плавный переход к существующему покрытию. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия производятся прямоугольными картами. • Не следует оставлять открытые вертикальные кромки в направлении перпендикулярном направлению движения. • После обработки покрытия дорожной фрезой поверхность обрабатывается вращающимися щетками или вакуумным агрегатом до полного удаления и сбора незакрепленных частиц асфальта. Далее, удаляемый материал, полученный после фрезерования, вывозится на площадку временного хранения. Либо на объекты городского хозяйства по указанию Заказчика. • Устройство асфальтобетонного покрытия на устроенной карте выполнять не позднее 7 (семи) суток после завершения ее устройства (период может быть увеличен на количество дней с неблагоприятными погодными условиями). • Отклонения крышек люков и дождеприемных решеток колодцев относительно уровня покрытия, на законченных участках автомобильной дороги, должны соответствовать требованиям нормативно-правовых документов. Технические характеристики объектов работ: Объекты (участки) восстановления асфальтобетонного покрытия дорожным ремонтером представляют собой участки улиц и внутриквартальных проездов, находящихся в неудовлетворительном состоянии в связи с наличием дефектов асфальтобетонного покрытия (колея, выбоины, сетки трещин, просадки и др.), отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к безопасности выполняемых работ: • Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по соблюдению норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, рациональному использованию территории, зеленых насаждений и земли. • Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ безопасность движения автомобильного транспорта. • При производстве работ в зоне пешеходного движения Подрядчик обязан обеспечить установку дорожных знаков, ограждающих устройств зоны производства работ и обеспечить беспрепятственное и безопасное движение пешеходов. • Запрещается складирование строительного мусора и материалов на прилегающей зеленой зоне. • Подрядчик обязан по окончанию работ вывезти и утилизировать весь строительный мусор и принадлежащие ему материалы, конструкции и оборудование. • Подрядчик обязан немедленно в письменном виде известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность выполнения работ, указанных в настоящем техническом задании, либо создающих невозможность завершения работ в срок. • Подрядчик несет ответственность за создание опасных условий труда работающих, за несоблюдение требований, норм, правил и инструкций, за допуск к выполнению работ не обученного персонала, за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика и субподрядчика. • Заказчик имеет право беспрепятственного допуска ко всем видам работ, в любое время, в течение всего периода выполнения ремонтных работ. • Если во время выполнения или приемки работы (части работы) станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков (дефектов). Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Наименование характеристики - Значение характеристики - Единица измерения характеристики - Инструкция по заполнению характеристик в заявке - Общие требования к выполнению работ: - • Подрядчик обязан: - выполнить работы надлежащего качества, в полном соответствии с настоящим техническим заданием, ведомостью объемов работ и сметной документацией, а также в сроки, установленные муниципальным контрактом; - своевременно оформлять акты освидетельствования скрытых работ в период производства работ; - соблюдать требования правил безопасного ведения работ; - самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика; - устранять нарушения, замечания, выявленные представителями Заказчика; - в процессе работы при нарушении существующих технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, светофоры, дорожное и пешеходное ограждение, дорожная разметка (далее - ТСОДД)) восстанавливать самостоятельно в кратчайшие сроки, в противном случае административная ответственность за нарушения содержания ТСОДД несет подрядная организация; - своевременно информировать Заказчика об аварийных ситуациях, механических повреждениях результата работ, нанесенных третьими лицами либо полученных при неблагоприятных погодных условиях. • Подрядчик самостоятельно обеспечивает поставку, складирование и хранение на объектах выполнения работ всех необходимых материалов, конструкций и оборудования в период производства работ, в соответствии с ведомостью объемов работ, ведомостью материалов, используемых при выполнении работ. • Все поставляемые на объекты материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. • По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, используемых при производстве работ. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - • Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования требованиям стандартов, технических условий и технических свидетельств на них, за достоверность сведений и стране происхождения. • В процессе производства работ Подрядчик обязан осуществлять Операционный контроль: контроль, выполняемый в процессе производства работ или непосредственно после их завершения. Осуществляется измерительным методом или техническим осмотром. Результаты операционного контроля фиксируются в общем или специальных журналах работ и других документах, предусмотренных в организации Подрядчика системой управления качеством. • Фрезерование старого и изношенного слоя асфальтобетонного покрытия заключается в удалении слоя асфальтового покрытия методом холодного фрезерования. В начале и конце обрабатываемой полосы следует обеспечивать плавный переход к существующему покрытию. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия производятся прямоугольными картами. • Не следует оставлять открытые вертикальные кромки в направлении перпендикулярном направлению движения. • После обработки покрытия дорожной фрезой поверхность обрабатывается вращающимися щетками или вакуумным агрегатом до полного удаления и сбора незакрепленных частиц асфальта. Далее, удаляемый материал, полученный после фрезерования, вывозится на площадку временного хранения. Либо на объекты городского хозяйства по указанию Заказчика. • Устройство асфальтобетонного покрытия на устроенной карте выполнять не позднее 7 (семи) суток после завершения ее устройства (период может быть увеличен на количество дней с неблагоприятными погодными условиями). • Отклонения крышек люков и дождеприемных решеток колодцев относительно уровня покрытия, на законченных участках автомобильной дороги, должны соответствовать требованиям нормативно-правовых документов. - Технические характеристики объектов работ: - Объекты (участки) восстановления асфальтобетонного покрытия дорожным ремонтером представляют собой участки улиц и внутриквартальных проездов, находящихся в неудовлетворительном состоянии в связи с наличием дефектов асфальтобетонного покрытия (колея, выбоины, сетки трещин, просадки и др.), отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Требования к безопасности выполняемых работ: - • Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по соблюдению норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, рациональному использованию территории, зеленых насаждений и земли. • Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ безопасность движения автомобильного транспорта. • При производстве работ в зоне пешеходного движения Подрядчик обязан обеспечить установку дорожных знаков, ограждающих устройств зоны производства работ и обеспечить беспрепятственное и безопасное движение пешеходов. • Запрещается складирование строительного мусора и материалов на прилегающей зеленой зоне. • Подрядчик обязан по окончанию работ вывезти и утилизировать весь строительный мусор и принадлежащие ему материалы, конструкции и оборудование. • Подрядчик обязан немедленно в письменном виде известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность выполнения работ, указанных в настоящем техническом задании, либо создающих невозможность завершения работ в срок. • Подрядчик несет ответственность за создание опасных условий труда работающих, за несоблюдение требований, норм, правил и инструкций, за допуск к выполнению работ не обученного персонала, за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика и субподрядчика. • Заказчик имеет право беспрепятственного допуска ко всем видам работ, в любое время, в течение всего периода выполнения ремонтных работ. • Если во время выполнения или приемки работы (части работы) станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков (дефектов). - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Наименование характеристики - Значение характеристики - Единица измерения характеристики - Инструкция по заполнению характеристик в заявке

Общие требования к выполнению работ: - • Подрядчик обязан: - выполнить работы надлежащего качества, в полном соответствии с настоящим техническим заданием, ведомостью объемов работ и сметной документацией, а также в сроки, установленные муниципальным контрактом; - своевременно оформлять акты освидетельствования скрытых работ в период производства работ; - соблюдать требования правил безопасного ведения работ; - самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика; - устранять нарушения, замечания, выявленные представителями Заказчика; - в процессе работы при нарушении существующих технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, светофоры, дорожное и пешеходное ограждение, дорожная разметка (далее - ТСОДД)) восстанавливать самостоятельно в кратчайшие сроки, в противном случае административная ответственность за нарушения содержания ТСОДД несет подрядная организация; - своевременно информировать Заказчика об аварийных ситуациях, механических повреждениях результата работ, нанесенных третьими лицами либо полученных при неблагоприятных погодных условиях. • Подрядчик самостоятельно обеспечивает поставку, складирование и хранение на объектах выполнения работ всех необходимых материалов, конструкций и оборудования в период производства работ, в соответствии с ведомостью объемов работ, ведомостью материалов, используемых при выполнении работ. • Все поставляемые на объекты материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. • По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, используемых при производстве работ. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

• Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования требованиям стандартов, технических условий и технических свидетельств на них, за достоверность сведений и стране происхождения. • В процессе производства работ Подрядчик обязан осуществлять Операционный контроль: контроль, выполняемый в процессе производства работ или непосредственно после их завершения. Осуществляется измерительным методом или техническим осмотром. Результаты операционного контроля фиксируются в общем или специальных журналах работ и других документах, предусмотренных в организации Подрядчика системой управления качеством. • Фрезерование старого и изношенного слоя асфальтобетонного покрытия заключается в удалении слоя асфальтового покрытия методом холодного фрезерования. В начале и конце обрабатываемой полосы следует обеспечивать плавный переход к существующему покрытию. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия производятся прямоугольными картами. • Не следует оставлять открытые вертикальные кромки в направлении перпендикулярном направлению движения. • После обработки покрытия дорожной фрезой поверхность обрабатывается вращающимися щетками или вакуумным агрегатом до полного удаления и сбора незакрепленных частиц асфальта. Далее, удаляемый материал, полученный после фрезерования, вывозится на площадку временного хранения. Либо на объекты городского хозяйства по указанию Заказчика. • Устройство асфальтобетонного покрытия на устроенной карте выполнять не позднее 7 (семи) суток после завершения ее устройства (период может быть увеличен на количество дней с неблагоприятными погодными условиями). • Отклонения крышек люков и дождеприемных решеток колодцев относительно уровня покрытия, на законченных участках автомобильной дороги, должны соответствовать требованиям нормативно-правовых документов.

Технические характеристики объектов работ: - Объекты (участки) восстановления асфальтобетонного покрытия дорожным ремонтером представляют собой участки улиц и внутриквартальных проездов, находящихся в неудовлетворительном состоянии в связи с наличием дефектов асфальтобетонного покрытия (колея, выбоины, сетки трещин, просадки и др.), отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Требования к безопасности выполняемых работ: - • Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по соблюдению норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, рациональному использованию территории, зеленых насаждений и земли. • Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ безопасность движения автомобильного транспорта. • При производстве работ в зоне пешеходного движения Подрядчик обязан обеспечить установку дорожных знаков, ограждающих устройств зоны производства работ и обеспечить беспрепятственное и безопасное движение пешеходов. • Запрещается складирование строительного мусора и материалов на прилегающей зеленой зоне. • Подрядчик обязан по окончанию работ вывезти и утилизировать весь строительный мусор и принадлежащие ему материалы, конструкции и оборудование. • Подрядчик обязан немедленно в письменном виде известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность выполнения работ, указанных в настоящем техническом задании, либо создающих невозможность завершения работ в срок. • Подрядчик несет ответственность за создание опасных условий труда работающих, за несоблюдение требований, норм, правил и инструкций, за допуск к выполнению работ не обученного персонала, за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика и субподрядчика. • Заказчик имеет право беспрепятственного допуска ко всем видам работ, в любое время, в течение всего периода выполнения ремонтных работ. • Если во время выполнения или приемки работы (части работы) станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков (дефектов). - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Преимущества, требования к участникам

Преимущества: Не установлены

Требования к участникам: 1. Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 1.1? Требования в соответствии с позицией 18 раздела III приложения к ПП РФ от 29.12.2021 № 2571 Дополнительные требования Наличие у участника закупки одного из следующих видов опыта выполнения работ: 1) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильной дороги; 2) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги; 3) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции автомобильной дороги; 4) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по строительству, реконструкции автомобильной дороги. Цена выполненных работ по договорам, предусмотренным пунктами 1, 2 или 3 настоящей графы настоящей позиции, цена выполненных работ, предусмотренных пунктом 4 настоящей графы настоящей позиции, должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя).Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям: в случае наличия опыта, предусмотренного пунктами 1 или 2 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 3 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт приемки объекта капитального строительства, а также акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ, если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ; 3) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случая, если работы, являющиеся объектом закупки, не требуют в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию и при этом договор, предусмотренный абзацем пятым настоящей графы, предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с указанным законодательством выдачи такого разрешения) или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 4 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) раздел "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" проектной документации; 2) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 2. Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 3. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Сведения о связи с позицией плана-графика

Сведения о связи с позицией плана-графика: 202603873000949001000071

Начальная (максимальная) цена контракта: 23 667 351,73

Валюта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Идентификационный код закупки (ИКЗ): 263860200041186020100100890014211244

Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта) включает в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги

Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта

Срок исполнения контракта: 16.11.2026

Закупка за счет бюджетных средств: Да

Наименование бюджета: Бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Вид бюджета: местный бюджет

Код территории муниципального образования: 71876000: Муниципальные образования Тюменской области / Муниципальные районы и городские округа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры / Сургут

Требуется обеспечение заявки: Да

Размер обеспечения заявки: 236 673,51 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии: Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной ст.45 44-ФЗ. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. В случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в виде денежных средств, происходит блокирование денежных средств на банковском счете, открытом таким участником в банке, включенном в перечень, утвержденный Правительством РФ, для их перевода на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ, в размере обеспечения заявки на участие в закупке. Юр.лица, зарег-ые на территории государства–члена ЕАЭС, за исключением РФ, и физ.лица, являющиеся гражданами государства–члена ЕАЭС, за исключением РФ, вправе внести денежные средства на счет, указанный заказчиком в извещении об осуществлении закупки, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. В случае обеспечения заявки в форме независимой гарантии, предоставленная независимая гарантия должна соответствовать треб.ст.45 44-ФЗ. Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные ч. 9 ст.45 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в ЕИС. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в закупке предоставляется по типовой форме, утвержденной ПП РФ от 08.11.2013 №1005. Гос., мун. учреждения не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в закупках. Предприятия и организации, предусмотренные ст. 28, 29 44-ФЗ, предоставляют обеспечение заявки на участие в закупке в размере 0,5% НМЦК. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ХМАО-Югры.

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику: p/c 03232643718760008700, л/c 040ДТЖКК30, БИК 007162163, ОКЦ № 8 УГУ Банка России//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, г Ханты-Мансийск, к/c 40102810245370000007

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации): Получатель Номер единого казначейского счета Номер казначейского счета БИК ТОФК УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ (МКУ "ДДТИЖКК") ИНН: 8602000411 КПП: 860201001 КБК: 04011610061040000140 ОКТМО: 71876000001 40102810245370000007 03100643000000018700 007162163

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.о. Сургут, г Сургут, улично-дорожная сеть города Сургута. Работы выполняются по отдельным заданиям Заказчика.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ: Да

Требуется обеспечение исполнения контракта: Да

Размер обеспечения исполнения контракта: 2 366 735,17 ? (10 %)

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению: Участник закупки, с которым заключается контракт, может предоставить обеспечение исполнения контракта любым из двух способов: 1) внесение денежных средств на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 2) предоставление независимой гарантии, соответствующей требованиям ст.45 ФЗ 44-ФЗ. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, предоставляется по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 №1005. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст.95 ФЗ№44-ФЗ. Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта (платежное поручение или копия такого платежного поручения либо независимая гарантия) в размере, который предусмотрен настоящим извещением, должны быть представлены заказчику одновременно с контрактом, подписанным участником закупки, с которым заключается контракт.

Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта: p/c 03232643718760008700, л/c 040ДТЖКК30, БИК 007162163, ОКЦ № 8 УГУ Банка России//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, г Ханты-Мансийск, к/c 40102810245370000007

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги: Да

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта работ по устранению повреждений дорожных покрытий устанавливается с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок для верхнего слоя покрытия и слоев износа из асфальтобетона при устранении повреждений дорожных покрытий – 2 года. Объем предоставления гарантий качества устанавливается на весь объем выполненных работ.

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара: -

Требования к гарантии производителя товара: -

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования

Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта) включает в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги

Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта

Срок исполнения контракта: 16.11.2026

Закупка за счет бюджетных средств: Да

Наименование бюджета: Бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Вид бюджета: местный бюджет

Код территории муниципального образования: 71876000: Муниципальные образования Тюменской области / Муниципальные районы и городские округа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры / Сургут

Документы

Общая информация

Документы

Журнал событий