Номер извещения: 0158300007826000224

Общая информация о закупке

Внимание! За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Открытый конкурс в электронной форме на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: РТС-тендер

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.rts-tender.ru

Размещение осуществляет: Уполномоченный орган АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

Наименование объекта закупки: Строительство улично-дорожной сети к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26

Этап закупки: Подача заявок

Сведения о связи с позицией плана-графика: 202601586000036001000052

Контактная информация

Размещение осуществляет: Уполномоченный орган

Организация, осуществляющая размещение: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

Почтовый адрес: Российская Федерация, 347900, Ростовская обл, Таганрог г, Петровская ул, Д.73

Место нахождения: Российская Федерация, 347900, Ростовская обл, Таганрог г, Петровская ул, Д.73

Ответственное должностное лицо: Резванцев М. Е.

Адрес электронной почты: omz@tagancity.ru

Номер контактного телефона: 7-8634-312792

Дополнительная информация: Ответственное должностное лицо заказчика: Шкатов Антон Александрович - начальник управления капитального строительства. Номер контактного телефона: +7(8634) 361-639. Контактное лицо: Попова Юлия Николаевна - главный специалист отдела планово-экономической и правовой работы управления капитального строительства г.Таганрога. Номер контактного телефона: +7 (8634) 398-564.

Регион: Ростовская обл

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала срока подачи заявок: 17.07.2026 14:09 (МСК)

Дата и время окончания срока подачи заявок: 05.08.2026 10:00 (МСК)

Дата окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок: 07.08.2026

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 10.08.2026

Начальная (максимальная) цена контрактов

Начальная (максимальная) цена контракта: 68 266 698,98

Валюта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Идентификационный код закупки (ИКЗ): 263615416922361540100100500014211414

Информация об объекте закупки

Код позиции - Наименование товара, работы, услуги - Ед. измерения - Количество (объем работы, услуги) - Цена за ед., ? - Стоимость, ?

- 42.11.20.900 - Строительство улично-дорожной сети к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26 Строительство улично-дорожной сети к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26 в соответствии с Проектной документацией, сметой контракта и локально-сметными расчетами (ЛСР 01-01-01, ЛСР 01-01-02, ЛСР 01-01-03, ЛСР 01-01-04, ЛСР 02-01-01, ЛСР 02-01-02, ЛСР 02-01-03, ЛСР 02-01-04, ЛСР 02-01-05, ЛСР 04-01-01, СР-1) Соответствие - Условная единица - 1,00 - 68 266 698,98 - 68 266 698,98

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Г. ТАГАНРОГА - 1 -

- Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Строительство улично-дорожной сети к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26 в соответствии с Проектной документацией, сметой контракта и локально-сметными расчетами (ЛСР 01-01-01, ЛСР 01-01-02, ЛСР 01-01-03, ЛСР 01-01-04, ЛСР 02-01-01, ЛСР 02-01-02, ЛСР 02-01-03, ЛСР 02-01-04, ЛСР 02-01-05, ЛСР 04-01-01, СР-1) Соответствие - Наименование характеристики - Значение характеристики - Единица измерения характеристики - Строительство улично-дорожной сети к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26 в соответствии с Проектной документацией, сметой контракта и локально-сметными расчетами (ЛСР 01-01-01, ЛСР 01-01-02, ЛСР 01-01-03, ЛСР 01-01-04, ЛСР 02-01-01, ЛСР 02-01-02, ЛСР 02-01-03, ЛСР 02-01-04, ЛСР 02-01-05, ЛСР 04-01-01, СР-1) - Соответствие -

Наименование характеристики - Значение характеристики - Единица измерения характеристики

Строительство улично-дорожной сети к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26 в соответствии с Проектной документацией, сметой контракта и локально-сметными расчетами (ЛСР 01-01-01, ЛСР 01-01-02, ЛСР 01-01-03, ЛСР 01-01-04, ЛСР 02-01-01, ЛСР 02-01-02, ЛСР 02-01-03, ЛСР 02-01-04, ЛСР 02-01-05, ЛСР 04-01-01, СР-1) - Соответствие -

Преимущества, требования к участникам

Преимущества: Не установлены

Требования к участникам: 1. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 2. Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 3. Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 3.1? Требования в соответствии с позицией 17 раздела III приложения к ПП РФ от 29.12.2021 № 2571 Дополнительные требования Наличие у участника закупки одного из следующих видов опыта выполнения работ: 1) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции автомобильной дороги; 2) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги; 3) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильной дороги. Цена выполненных работ по договорам, предусмотренным пунктами 1 или 2 настоящей графы настоящей позиции, цена выполненных работ, предусмотренных пунктом 3 настоящей графы настоящей позиции, должна составлять: не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 100 млн. рублей; не менее 40 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если начальная (максимальная) цена контракта составляет или превышает 100 млн. рублей, но не превышает 500 млн. рублей; не менее 30 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если начальная (максимальная) цена контракта составляет или превышает 500 млн. рублей.Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям: в случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 1 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт приемки объекта капитального строительства, а также акт (акты) выполненных работ, подтверждающий (подтверждающие) цену выполненных работ, если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ; 3) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случая, если работы, являющиеся объектом закупки, не требуют в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию и при этом договор, предусмотренный абзацем вторым настоящей графы, предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с указанным законодательством выдачи такого разрешения) или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 2 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 3 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) раздел "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" проектной документации; 2) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации 4. Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ Дополнительные требования Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства с соблюдением условий, предусмотренных ч. 3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Сведения об участнике закупок должны содержаться в едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах, предусмотренном ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ. Минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд возмещения вреда должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Уровень ответственности члена саморегулируемой организации должен быть не ниже предложения участника закупки о цене контракта. Данное требование не применяется к участникам закупки, указанным в ч. 2.1 и ч.2.2 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Информация и документы могут не включаться в заявку на участие в закупке в случае, если указанные информация и документы содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и в такую заявку включена декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, содержащая положение о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены такие информация и документы. 5. Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона № 44 ФЗ Дополнительные требования Объем привлечения 15% от цены контракта Показать все (6)

Дополнительная информация: В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – Постановление 570), Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по муниципальному контракту конкретные виды и объемы работ из числа возможных видов и объемов работ, установленных в извещении, в объеме не менее 25% цены муниципального контракта и сходя из сметной стоимости этих работ. Возможные виды работ по строительству объекта капитального строительства, из числа видов работ, утвержденных Постановлением 570, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту: 1. Подготовительные работы 2. Земляные работы 3. Инженерная подготовка территории 4. Устройство фундаментов и оснований 5. Возведение наружных ограждающих конструкций 6. Пусконаладочные работы 7. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 8. Устройство дорожной одежды автомобильных дорог 9. Работы по обустройству автомобильной дороги 10. Благоустройство

Критерии оценки заявок участников

Сведения о связи с позицией плана-графика

Сведения о связи с позицией плана-графика: 202601586000036001000052

Начальная (максимальная) цена контракта: 68 266 698,98

Валюта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Идентификационный код закупки (ИКЗ): 263615416922361540100100500014211414

Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта) включает в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги

Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта

Срок исполнения контракта: 20.11.2026

Количество этапов: 2

Закупка за счет бюджетных средств: Да

Наименование бюджета: Бюджет города Таганрога

Вид бюджета: местный бюджет

Код территории муниципального образования: 60737000: Муниципальные образования Ростовской области / Городские округа Ростовской области/ / город Таганрог

Требуется обеспечение заявки: Да

Размер обеспечения заявки: 3 413 334,95 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии: Порядок предоставления обеспечения заявки устанавливается в соответствии со ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (далее–Закон №44-ФЗ). Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться путем блокирования денежных средств, внесенных участником закупки на банковский счет, открытый таким участником в банке, включенном в перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 13.07.2018 №1451-р (далее – спец.счет). В случае если обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется в виде денежных средств, то участник закупки для подачи заявки на участие в закупке выбирает с использованием электронной площадки способ обеспечения такой заявки путем указания реквизитов спец.счета. В соответствии с ПП РФ от 10.04.2023 N 579 "Об особенностях порядка предоставления обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд участниками таких закупок, являющимися иностранными лицами" участники закупки, являющиеся юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза (далее–ЕАЭС), за исключением РФ, или физическими лицами, являющимися гражданами государства - члена ЕАЭС, за исключением РФ, вправе предоставить обеспечение заявок в виде денежных средств с учетом особенностей, определенных данным Постановлением. Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться путем предоставления независимой гарантии (далее - НГ), соответствующей требованиям ст. 45 Закона №44-ФЗ, а также дополнительным требованиям к НГ, утвержденным ПП РФ от 08.11.2013 №1005. Типовая форма НГ утверждена ПП РФ от 08.11.2013 №1005. Срок действия НГ должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. Обязательное закрепление в НГ условия о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по НГ, в Арбитражном суде Ростовской области.

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику: p/c 03232643607370005800, л/c 05583А02130, БИК 016015102, ОКЦ № 9 ЮГУ Банка России//УФК по Ростовской области, г Ростов-на-Дону, к/c 40102810845370000050

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации): Получатель Номер единого казначейского счета Номер казначейского счета БИК ТОФК УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (УКС Г. ТАГАНРОГА) () ИНН: 6154169223 КПП: 615401001 КБК: 91211610061040000140 ОКТМО: 60737000001 40102810845370000050 03100643000000015800 016015102

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация, обл. Ростовская, г.о. город Таганрог, г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26

Право заключения контрактов с несколькими участниками закупки в случаях, указанных в части 10 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ: Не установлено

Требуется обеспечение исполнения контракта: Да

Размер обеспечения исполнения контракта: 20 480 009,69 Российский рубль (30 %)

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению: Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта устанавливается в соответствии со ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (далее–Закон №44-ФЗ). Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии (далее - НГ), соответствующей требованиям ст. 45 Закона №44-ФЗ, а также дополнительным требованиям к НГ, утвержденным ПП РФ от 08.11.2013 №1005, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия НГ определяются в соответствии с требованиями Закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия НГ должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой НГ, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Закона №44-ФЗ. Типовая форма НГ утверждена ПП РФ от 08.11.2013 №1005.Обязательное закрепление в НГ условия о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по НГ, в Арбитражном суде Ростовской области. НГ, информация о ней и документы, предусмотренные ч. 9 ст. 45 Закона №44-ФЗ, должны быть включены в реестр НГ, размещенный в единой информационной системе (ЕИС). Положения Закона №44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений ст. 37 Закона №44-ФЗ, не применяются в случае: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, мун. унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача НГ.

Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта: p/c 03232643607370005800, л/c 05583А02130, БИК 016015102, ОКЦ № 9 ЮГУ Банка России//УФК по Ростовской области, г Ростов-на-Дону, к/c 40102810845370000050

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги: Да

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: Предусматриваются следующие гарантийные сроки (далее ГС): а) ГС, принимаемый для земляного полотна автомобильной дороги и слоев основания дорожной одежды автомобильной дороги при строительстве составляет 8 лет; б) ГС для обочины (ее частей) автомобильной дороги, укрепленной материалом по типу проезжей части, принимается равным гарантийному сроку покрытия верхнего слоя дорожной одежды. В иных случаях гарантийный срок для обочины (ее частей) автомобильной дороги не регламентируется; в) ГС для нижнего слоя дорожного покрытия составляет 5 лет; г) ГС для верхнего слоя покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при строительстве дорожной одежды автомобильной дороги, устанавливаемые в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения 8 лет (прогнозируемая интенсивность движения тр-го потока по полосе движения, автомобилей в сутки менее 1000); д) ГС на дорожные знаки: для знаков без применения световозвращающих материалов-2 года; для знаков с применением световозвращающего материала I класса-5 лет; для знаков с применением световозвращающего материала II и III класса-10 лет; е) ГС на дорожную разметку не должны быть менее функциональной долговечности разметки: функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами-1 год; функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками толщиной нанесения менее 1,5 мм-6 мес.; функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной красками (эмалями)-3 мес.; функциональная долговечность временной горизонтальной разметки-до окончания событий, потребовавших ее нанесение; ж) ГС на барьерное ограждение (металлическое, железобетонное) составляет 5 лет; з) ГС на сигнальные столбики составляет 2 года.

Требуется обеспечение гарантийных обязательств: Да

Размер обеспечения гарантийных обязательств: 6 826 669,90 Российский рубль

Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению: Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, в порядке и в сроки, которые установлены контрактом. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требование к обеспечению гарантийных обязательств указаны также в приложении к извещению.

Платежные реквизиты для обеспечения гарантийных обязательств: p/c 03232643607370005800, л/c 05583А02130, БИК 016015102, ОКЦ № 9 ЮГУ Банка России//УФК по Ростовской области, г Ростов-на-Дону, к/с 40102810845370000050

Дополнительная информация: В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – Постановление 570), Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по муниципальному контракту конкретные виды и объемы работ из числа возможных видов и объемов работ, установленных в извещении, в объеме не менее 25% цены муниципального контракта и сходя из сметной стоимости этих работ. Возможные виды работ по строительству объекта капитального строительства, из числа видов работ, утвержденных Постановлением 570, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту: 1. Подготовительные работы 2. Земляные работы 3. Инженерная подготовка территории 4. Устройство фундаментов и оснований 5. Возведение наружных ограждающих конструкций 6. Пусконаладочные работы 7. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 8. Устройство дорожной одежды автомобильных дорог 9. Работы по обустройству автомобильной дороги 10. Благоустройство

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования

Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта) включает в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги

Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта

Срок исполнения контракта: 20.11.2026

Количество этапов: 2

Закупка за счет бюджетных средств: Да

Наименование бюджета: Бюджет города Таганрога

Вид бюджета: местный бюджет

Код территории муниципального образования: 60737000: Муниципальные образования Ростовской области / Городские округа Ростовской области/ / город Таганрог

Документы

Общая информация

Документы

Журнал событий