Номер извещения: 0358100022826000410

Общая информация о закупке

Внимание! За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: РТС-тендер

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.rts-tender.ru

Размещение осуществляет: Заказчик ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по замене деревянных дверей на противопожарные в электрощитовых со 2-го по 9-й этаж (текущий ремонт) в здании «Подготовительный факультет»

Этап закупки: Подача заявок

Сведения о связи с позицией плана-графика: 202603581000228001000008

Контактная информация

Размещение осуществляет: Заказчик

Организация, осуществляющая размещение: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Почтовый адрес: Российская Федерация, 344022, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Нахичеванский пер, ЗД. 29

Место нахождения: Российская Федерация, 344022, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Нахичеванский пер, ЗД. 29

Ответственное должностное лицо: Фетюков В. А.

Адрес электронной почты: ks@rostgmu.ru

Номер контактного телефона: 7-863-2504130

Дополнительная информация: Информация отсутствует

Регион: Ростовская обл

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала срока подачи заявок: 04.08.2026 20:53 (МСК)

Дата и время окончания срока подачи заявок: 14.08.2026 09:00 (МСК)

Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: 14.08.2026

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 18.08.2026

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 481 905,89

Валюта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Идентификационный код закупки (ИКЗ): 261616303285061630100100060260000244

Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования

Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта) включает в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги

Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта

Срок исполнения контракта: 10.12.2026

Закупка за счет собственных средств организации: Да

Информация об объекте закупки

Код позиции - Наименование товара, работы, услуги - Ед. измерения - Количество (объем работы, услуги) - Цена за ед., ? - Стоимость, ?

- 43.32.10.130 - Выполнение работ по замене деревянных дверей на противопожарные в электрощитовых со 2-го по 9-й этаж (текущий ремонт) в здании «Подготовительный факультет» Условия выполнения работ: Последовательность выполнения работ на объекте: ? Согласование применяемых в процессе выполнения работ материалов с представителем Заказчика; ? Выполнение работ в соответствии с ведомостью объемов работ и локальным сметным расчетом (Приложение № 2, № 3 к Контракту); ? Составление актов выполненных работ по форме КС-2 с учетом фактически выполненных работ на объекте; ? Утверждение актов КС-2 представителем Заказчика (контрольный обмер выполненных объемов работ); Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения Заказчика или представлять угрозу для его сотрудников и обучающихся. Подрядчик обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения. Требуется сохранить беспрепятственными потоки движения обслуживающего персонала и служащих учреждения, рабочих и посетителей. Подрядчик, в случае привлечения для производства работ субподрядных организаций, обязан обеспечить совместно с субподрядчиками разработку и выполнение графика мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы. Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля, за ходом выполнения и качества работ, а также представителей организации, ведущей надзор за проведением работ на объекте, уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов (при наличии) Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – 8 часов при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком и руководителем учреждения. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком. Заказчик предоставляет Подрядчику помещения для организации бытовок, хранения инструмента, материалов и оборудования. Подрядчик обязан доставлять на объект оборудование и материалы в день проведения работ, в объеме дневной потребности. Заказчик не несёт ответственности за оборудование, материалы, инструмент оставленные на объекте. Учитывая характер объекта, Подрядчик должен в течение 3(трех) рабочих дней с даты заключения Контракта представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте (включая персонал субподрядчиков), с указанием фамилии, имени, отчества работника, занимаемой должности, а также номеров автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил в местах проведения работ возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику. Подрядчик до допуска к работе персонала должен пройти на месте ознакомление с объектом Заказчика. В процессе ознакомления работникам необходимо изучить схемы, инструкции по эксплуатации, пожарной безопасности, охране труда, с учетом местных особенностей, отработать четкое ориентирование на объекте, ознакомиться с правилами внутреннего распорядка учреждения и его особенностями соответствие При проведении работ Подрядчик обязан принять на себя ведение исполнительной документации: ? Акты освидетельствования скрытых работ (при наличии); ? Сертификаты соответствия материалов; Состав, объемы, уровень качества, выполняемых на объекте всех видов монтажных и ремонтно-строительных работ, не должны быть ниже требований, действующей нормативно-технической документации (в том числе в ссылках на нормативные документы, включенные в нижеперечисленные): ? Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ? СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия; ? ГОСТ 12.1.036-81 (СТ СЭВ 2834-80) «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях» и иных действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации; ? ГОСТ 12.3.005-75.«Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда Работы окрасочные. Общие требования безопасности»; ? ГОСТ Р 57327-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний"; ? И иных действующих нормативных актов. На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты. На освидетельствование скрытых работ Подрядчик заблаговременно приглашает уполномоченного представителя Заказчика и оформляет акт освидетельствования скрытых работ по форме в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» - Условная единица - 1,00 - 1 481 905,89 - 1 481 905,89

- Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Условия выполнения работ: Последовательность выполнения работ на объекте: ? Согласование применяемых в процессе выполнения работ материалов с представителем Заказчика; ? Выполнение работ в соответствии с ведомостью объемов работ и локальным сметным расчетом (Приложение № 2, № 3 к Контракту); ? Составление актов выполненных работ по форме КС-2 с учетом фактически выполненных работ на объекте; ? Утверждение актов КС-2 представителем Заказчика (контрольный обмер выполненных объемов работ); Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения Заказчика или представлять угрозу для его сотрудников и обучающихся. Подрядчик обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения. Требуется сохранить беспрепятственными потоки движения обслуживающего персонала и служащих учреждения, рабочих и посетителей. Подрядчик, в случае привлечения для производства работ субподрядных организаций, обязан обеспечить совместно с субподрядчиками разработку и выполнение графика мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы. Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля, за ходом выполнения и качества работ, а также представителей организации, ведущей надзор за проведением работ на объекте, уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов (при наличии) Значение характеристики не может изменяться участником закупки Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – 8 часов при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком и руководителем учреждения. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком. Заказчик предоставляет Подрядчику помещения для организации бытовок, хранения инструмента, материалов и оборудования. Подрядчик обязан доставлять на объект оборудование и материалы в день проведения работ, в объеме дневной потребности. Заказчик не несёт ответственности за оборудование, материалы, инструмент оставленные на объекте. Учитывая характер объекта, Подрядчик должен в течение 3(трех) рабочих дней с даты заключения Контракта представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте (включая персонал субподрядчиков), с указанием фамилии, имени, отчества работника, занимаемой должности, а также номеров автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил в местах проведения работ возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику. Подрядчик до допуска к работе персонала должен пройти на месте ознакомление с объектом Заказчика. В процессе ознакомления работникам необходимо изучить схемы, инструкции по эксплуатации, пожарной безопасности, охране труда, с учетом местных особенностей, отработать четкое ориентирование на объекте, ознакомиться с правилами внутреннего распорядка учреждения и его особенностями соответствие Значение характеристики не может изменяться участником закупки При проведении работ Подрядчик обязан принять на себя ведение исполнительной документации: ? Акты освидетельствования скрытых работ (при наличии); ? Сертификаты соответствия материалов; Состав, объемы, уровень качества, выполняемых на объекте всех видов монтажных и ремонтно-строительных работ, не должны быть ниже требований, действующей нормативно-технической документации (в том числе в ссылках на нормативные документы, включенные в нижеперечисленные): ? Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ? СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия; ? ГОСТ 12.1.036-81 (СТ СЭВ 2834-80) «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях» и иных действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации; ? ГОСТ 12.3.005-75.«Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда Работы окрасочные. Общие требования безопасности»; ? ГОСТ Р 57327-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний"; ? И иных действующих нормативных актов. На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты. На освидетельствование скрытых работ Подрядчик заблаговременно приглашает уполномоченного представителя Заказчика и оформляет акт освидетельствования скрытых работ по форме в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» Значение характеристики не может изменяться участником закупки Все требуемые работы должны проводиться с применением технологий, с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей, и нести материальную ответственность в случаях такого ухудшения. Для подключения своего инженерного оборудования необходимого для производства работ к силовым и слаботочным сетям Заказчика, установить приборы учета для расчета с Заказчиком за использованные энергоресурсы. Представитель Заказчика имеет право проведения осмотра, обследования, измерения или испытания материалов, оборудования, результатов работ и по их результатам отдать распоряжение Подрядчику: - удалить с объекта или заменить любое оборудование или материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным показателям и требованиям сметной документации или требованиям к товарам, используемым при производстве работ; - переделать заново любые работы, выполненные с использованием материальных ресурсов, не отвечающих требованиям сметной документации или требованиям к товарам, используемым при производстве работ, или выполненных с нарушением требований контракта. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации контракта материальных ресурсов до завершения работ соответствие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Перед вводным инструктажем Подрядчик и привлеченные им для производства работ субподрядчики должны предоставить представителю Заказчика копии следующих документов: - список работников подрядной (в т. ч. субподрядной) организации, которые непосредственно будут осуществлять работы на территории Заказчика с указанием Ф.И.О, должности/профессии, подписанный руководителем организации. При изменении списка работников, осуществляющих работы на территории Заказчика, Подрядчик обязан до направления нового работника предоставить Заказчику обновлённый список; ? список транспортных средств и механизированного оборудования, которые будут использованы им на объекте Заказчика; ? заверенные копии документов, подтверждающих соответствие квалификации работников и допуск к выполнению работ по данной профессии (протоколы, удостоверения и иные документы, подтверждающие проведение необходимого обучения, инструктажей, проверку знаний и аттестацию работников в соответствии с требованиями нормативной документации РФ); ? заверенную копию приказа о назначении лица, ответственного за безопасную организацию и проведение работ; ? заверенную копию протокола проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов; ? заверенную копию протокола проверки знаний требований охраны труда работников; ? заверенную копию приказа о назначении лиц, ответственных за соблюдение норм и требований в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (далее именуемые также «ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС»). Значение характеристики не может изменяться участником закупки Ответственные лица за соблюдение правил ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, должны находиться на территории производства работ в течение рабочего времени всего срока действия контракта. Данные лица должны иметь квалификацию, необходимую для выполнения данной работы, а также обладать полномочиями давать указания и принимать меры по предотвращению последствий несоблюдения требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, подписывать Акты выявленных нарушений, а также проводить необходимые инструктажи, осуществлять производственный контроль и иные полномочия, необходимые для выполнения им своих обязанностей; Любые изменения в порядке выполнения работ, списке задействованных сотрудников, списке используемого для работ оборудования и материалов должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и соответствующие изменения должны быть внесены в соответствующие документы. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов: – межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; – государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; – правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; – государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России соответствие Значение характеристики не может изменяться участником закупки При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479. "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, его заменяющее. Охрана труда рабочих, выполняемых Подрядчиком, должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.) и выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) в соответствии с действующими нормами. Организация, исполняющая свои обязательства по контракту, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность всех лиц и имущества, находящихся на отведённой территории выполнения работ и должен компенсировать Заказчику и/или третьим лицам реальный ущерб, причиненный по собственной вине, любому лицу или имуществу, а также объектам окружающей среды на территории Заказчика. Заказчик вправе осуществлять проверки в любое время суток по соблюдению Подрядчиком требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС на объектах ведения работ, выполняемых согласно контракту, с составлением Акта о выявлении нарушений. В случае выявления Заказчиком в результате проверки или каким-либо иным образом случаев нарушения Подрядчиком требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС Подрядчик обязан в течение 8 часов устранить все выявленные нарушения требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС соответствие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Ненадлежащее выполнение и (или) несвоевременное выполнение Подрядчиком необходимых мер по устранению нарушений, оговоренных сторонами, является основанием для прекращения действия контракта Заказчиком в одностороннем порядке. Подрядчик должен контролировать и не допускать в течение всего рабочего времени в период нахождения на объектах Заказчика нарушений, связанных с соблюдением своими работниками требований о запрете курения табака, употребления любых алкогольных напитков, включая слабоалкогольные, либо наркотических средств и/или психотропных веществ, а также появления на объекте Заказчика в состоянии алкогольного и/или наркотического или иного токсического опьянения. Подрядчик обеспечивает в течение часа удаление с территории Заказчика отстраненных работников, нарушивших правила охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, появившихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. По факту выявления нарушений, совершенных работниками Подрядчика представителями Заказчика и Подрядчика, составляется Акт в двух экземплярах (допускается составление акта в рукописном виде) с вручением под подпись представителю Подрядчика. В Акте должно быть указано: дата, вид нарушений, Ф.И.О. работника Подрядчика, совершившего нарушение. В случае отказа от подписи в Акте делается соответствующая отметка. Представитель Заказчика после оформления Акта направляет посредством факсимильной связи или по электронной почте в адрес Подрядчика. Акт является основанием для применения штрафа в соответствии с условиями контракта. Заказчик вправе приостановить работы Подрядчика при выявлении нарушений, способных привести к возникновению несчастного случая, аварии или пожара и потребовать от Подрядчика отстранения от работы на Объекте сотрудников, нарушивших привила безопасного поведения в области охраны труда и окружающий среды, пожарной и промышленной безопасности соответствие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Подрядчик обязан сообщать представителю Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, произошедших на территории Заказчика при проведении Подрядчиком работ по контракту, в срок не более 24 часов с момента происшествия, проводить расследования указанных происшествий. Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, почти происшествия, микротравмы, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие в процессе производства работ и в которых участвовал или пострадал персонал Заказчика, Подрядчика, субподрядчика, привлеченного Подрядчиком, или иных третьих лиц, равно как и с их оборудованием, имуществом, подлежат регистрации, учету и передаче информации об этом в письменной форме Подрядчиком Заказчику немедленно, и в соответствующие государственные органы, в случае если это необходимо, в соответствии с действующим законодательством, в течение 24-х часов с момента их возникновения. При возникновении случаев, упомянутых выше, Подрядчик обязан создать комиссию по их расследованию и принять необходимые действия для устранения их последствий и повреждений. При несчастном случае, произошедшем с работником Подрядчика, Заказчика, субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденных Приказом Минтруда России от 20.04.2022 N 223н (ред. от 25.04.2024) "Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве". соответствие Значение характеристики не может изменяться участником закупки По итогам расследования Подрядчик представляет Заказчику материалы расследования происшествий. Подрядчик обязуется включать в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика. В ходе расследования, при оперативном выезде на место происшествия, Подрядчик обеспечивает доступ представителей Заказчика к документации, оборудованию, персоналу. В случае загрязнения окружающей природной среды по вине Подрядчика, Подрядчик обязан возместить Заказчику все затраты, которые он понес на устранение этого загрязнения и/или на возмещение ущерба окружающей среде, уплаченные по соответствующим искам, предписаниям, постановлениям органов государственной власти, местного самоуправления, их должностных лиц, прокуроров, судов, иных уполномоченных на то лиц, поданных (вынесенных) в рамках природоохранной деятельности, включая возмещение оплаты штрафов. При нанесении ущерба окружающей среде по вине Подрядчика, виновный обязан: ? компенсировать за свой счет убытки, причиненные Заказчику, третьим лицам; ? производить полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика / Субподрядчика. Во всех случаях нарушения природоохранного законодательства, имевших место при производстве работ, осуществить информирование Заказчика, в течение 2-х часов с момента обнаружения. Отходы, образующиеся в результате выполнения работ Подрядчиком, в том числе из материалов и товаров Заказчика, являются собственностью Подрядчика. Право собственности на лом цветных и черных металлов, образующихся из материалов и товаров Заказчика, принадлежит Заказчику. соответствие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Подрядная организация Подрядчик /Субподрядчик несет ответственность за накопление и несвоевременное удаление в разумные сроки с территории заказчика и окончательную уборку до подписания Акта о выполнении работ всех промышленных отходов, включая: ? Твердые и жидкие отходы; ? Строительные отходы; ? Отходы, которые образовались в результате деятельности Подрядчика/ Субподрядчика. Запрещено любое несанкционированное сжигание материалов на территории Заказчика соответствие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Гарантийные обязательства Срок гарантии качества - строительно-монтажных работ: не менее 24 месяцев с момента подписания документа о приемке выполненных работ в единой информационной системе, на оборудование – в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя, но не менее 12 месяцев. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного работ начинает действовать с момента подписания обеими сторонами документа о приемке выполненных работ в единой информационной системе. В течение гарантийного срока Подрядчик должен обеспечить за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с контрактом в полном 100% объеме. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик, обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд Ростовской области Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования, предъявляемые к Подрядчику Лица и /или организации, выполняющие работы по установке противопожарных дверей должны иметь лицензию МЧС России на вид деятельности: «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах». В случае, если в штате Подрядчика отсутствуют специалисты нужного профиля, Подрядчик имеет право заключить договор с третьими лицами на выполнение таких работ. Подрядчик обязан по первому требованию Заказчика предоставить копию договора на выполнение работ, и документов специалистов, подтверждающих право проведение работ Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к поставкам необходимых для выполнения работ материалов, в том числе оборудования Подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить для выполнения работ на объекте, строительные материалы, конструкции, инженерное оборудование и инвентарь. Подрядчик определяет поставщиков оборудования и строительных материалов и конструкций, осуществляет заключение договоров на поставку и обеспечивает приемку оборудования, строительных материалов и конструкций. Все поставляемые для производства работ материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта и другие предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования; сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране-изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых Подрядчиком в строительстве; протоколы испытаний; технические условия изготовления материалов (оборудования) с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения. Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. В случае сомнений в соответствии качества материалов сопроводительным документам и требованиям, ГОСТ, СП, СНиП, Заказчик может за свой счет провести выборочный контроль качества с привлечением специализированных организаций, имеющих соответствующую лицензию. При выявлении низкого качества проверенного материала оплата стоимости проверки качества и поставка новой партии материала взамен забракованной производится за счет Подрядчика. соответствие Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Наименование характеристики - Значение характеристики - Единица измерения характеристики - Инструкция по заполнению характеристик в заявке - Условия выполнения работ: - Последовательность выполнения работ на объекте: ? Согласование применяемых в процессе выполнения работ материалов с представителем Заказчика; ? Выполнение работ в соответствии с ведомостью объемов работ и локальным сметным расчетом (Приложение № 2, № 3 к Контракту); ? Составление актов выполненных работ по форме КС-2 с учетом фактически выполненных работ на объекте; ? Утверждение актов КС-2 представителем Заказчика (контрольный обмер выполненных объемов работ); Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения Заказчика или представлять угрозу для его сотрудников и обучающихся. Подрядчик обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения. Требуется сохранить беспрепятственными потоки движения обслуживающего персонала и служащих учреждения, рабочих и посетителей. Подрядчик, в случае привлечения для производства работ субподрядных организаций, обязан обеспечить совместно с субподрядчиками разработку и выполнение графика мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы. Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля, за ходом выполнения и качества работ, а также представителей организации, ведущей надзор за проведением работ на объекте, уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов (при наличии) - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – 8 часов при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком и руководителем учреждения. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком. Заказчик предоставляет Подрядчику помещения для организации бытовок, хранения инструмента, материалов и оборудования. Подрядчик обязан доставлять на объект оборудование и материалы в день проведения работ, в объеме дневной потребности. Заказчик не несёт ответственности за оборудование, материалы, инструмент оставленные на объекте. Учитывая характер объекта, Подрядчик должен в течение 3(трех) рабочих дней с даты заключения Контракта представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте (включая персонал субподрядчиков), с указанием фамилии, имени, отчества работника, занимаемой должности, а также номеров автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил в местах проведения работ возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику. Подрядчик до допуска к работе персонала должен пройти на месте ознакомление с объектом Заказчика. В процессе ознакомления работникам необходимо изучить схемы, инструкции по эксплуатации, пожарной безопасности, охране труда, с учетом местных особенностей, отработать четкое ориентирование на объекте, ознакомиться с правилами внутреннего распорядка учреждения и его особенностями - соответствие - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - При проведении работ Подрядчик обязан принять на себя ведение исполнительной документации: - ? Акты освидетельствования скрытых работ (при наличии); ? Сертификаты соответствия материалов; Состав, объемы, уровень качества, выполняемых на объекте всех видов монтажных и ремонтно-строительных работ, не должны быть ниже требований, действующей нормативно-технической документации (в том числе в ссылках на нормативные документы, включенные в нижеперечисленные): ? Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ? СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия; ? ГОСТ 12.1.036-81 (СТ СЭВ 2834-80) «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях» и иных действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации; ? ГОСТ 12.3.005-75.«Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда Работы окрасочные. Общие требования безопасности»; ? ГОСТ Р 57327-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний"; ? И иных действующих нормативных актов. На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты. На освидетельствование скрытых работ Подрядчик заблаговременно приглашает уполномоченного представителя Заказчика и оформляет акт освидетельствования скрытых работ по форме в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Все требуемые работы должны проводиться с применением технологий, с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей, и нести материальную ответственность в случаях такого ухудшения. Для подключения своего инженерного оборудования необходимого для производства работ к силовым и слаботочным сетям Заказчика, установить приборы учета для расчета с Заказчиком за использованные энергоресурсы. Представитель Заказчика имеет право проведения осмотра, обследования, измерения или испытания материалов, оборудования, результатов работ и по их результатам отдать распоряжение Подрядчику: - удалить с объекта или заменить любое оборудование или материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным показателям и требованиям сметной документации или требованиям к товарам, используемым при производстве работ; - переделать заново любые работы, выполненные с использованием материальных ресурсов, не отвечающих требованиям сметной документации или требованиям к товарам, используемым при производстве работ, или выполненных с нарушением требований контракта. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации контракта материальных ресурсов до завершения работ - соответствие - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ - Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Перед вводным инструктажем Подрядчик и привлеченные им для производства работ субподрядчики должны предоставить представителю Заказчика копии следующих документов: - список работников подрядной (в т. ч. субподрядной) организации, которые непосредственно будут осуществлять работы на территории Заказчика с указанием Ф.И.О, должности/профессии, подписанный руководителем организации. При изменении списка работников, осуществляющих работы на территории Заказчика, Подрядчик обязан до направления нового работника предоставить Заказчику обновлённый список; ? список транспортных средств и механизированного оборудования, которые будут использованы им на объекте Заказчика; ? заверенные копии документов, подтверждающих соответствие квалификации работников и допуск к выполнению работ по данной профессии (протоколы, удостоверения и иные документы, подтверждающие проведение необходимого обучения, инструктажей, проверку знаний и аттестацию работников в соответствии с требованиями нормативной документации РФ); ? заверенную копию приказа о назначении лица, ответственного за безопасную организацию и проведение работ; ? заверенную копию протокола проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов; ? заверенную копию протокола проверки знаний требований охраны труда работников; ? заверенную копию приказа о назначении лиц, ответственных за соблюдение норм и требований в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (далее именуемые также «ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС»). - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Ответственные лица за соблюдение правил ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, должны находиться на территории производства работ в течение рабочего времени всего срока действия контракта. Данные лица должны иметь квалификацию, необходимую для выполнения данной работы, а также обладать полномочиями давать указания и принимать меры по предотвращению последствий несоблюдения требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, подписывать Акты выявленных нарушений, а также проводить необходимые инструктажи, осуществлять производственный контроль и иные полномочия, необходимые для выполнения им своих обязанностей; Любые изменения в порядке выполнения работ, списке задействованных сотрудников, списке используемого для работ оборудования и материалов должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и соответствующие изменения должны быть внесены в соответствующие документы. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов: – межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; – государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; – правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; – государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России - соответствие - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479. "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, его заменяющее. Охрана труда рабочих, выполняемых Подрядчиком, должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.) и выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) в соответствии с действующими нормами. Организация, исполняющая свои обязательства по контракту, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность всех лиц и имущества, находящихся на отведённой территории выполнения работ и должен компенсировать Заказчику и/или третьим лицам реальный ущерб, причиненный по собственной вине, любому лицу или имуществу, а также объектам окружающей среды на территории Заказчика. Заказчик вправе осуществлять проверки в любое время суток по соблюдению Подрядчиком требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС на объектах ведения работ, выполняемых согласно контракту, с составлением Акта о выявлении нарушений. В случае выявления Заказчиком в результате проверки или каким-либо иным образом случаев нарушения Подрядчиком требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС Подрядчик обязан в течение 8 часов устранить все выявленные нарушения требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС - соответствие - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Ненадлежащее выполнение и (или) несвоевременное выполнение Подрядчиком необходимых мер по устранению нарушений, оговоренных сторонами, является основанием для прекращения действия контракта Заказчиком в одностороннем порядке. Подрядчик должен контролировать и не допускать в течение всего рабочего времени в период нахождения на объектах Заказчика нарушений, связанных с соблюдением своими работниками требований о запрете курения табака, употребления любых алкогольных напитков, включая слабоалкогольные, либо наркотических средств и/или психотропных веществ, а также появления на объекте Заказчика в состоянии алкогольного и/или наркотического или иного токсического опьянения. Подрядчик обеспечивает в течение часа удаление с территории Заказчика отстраненных работников, нарушивших правила охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, появившихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. По факту выявления нарушений, совершенных работниками Подрядчика представителями Заказчика и Подрядчика, составляется Акт в двух экземплярах (допускается составление акта в рукописном виде) с вручением под подпись представителю Подрядчика. В Акте должно быть указано: дата, вид нарушений, Ф.И.О. работника Подрядчика, совершившего нарушение. В случае отказа от подписи в Акте делается соответствующая отметка. Представитель Заказчика после оформления Акта направляет посредством факсимильной связи или по электронной почте в адрес Подрядчика. Акт является основанием для применения штрафа в соответствии с условиями контракта. Заказчик вправе приостановить работы Подрядчика при выявлении нарушений, способных привести к возникновению несчастного случая, аварии или пожара и потребовать от Подрядчика отстранения от работы на Объекте сотрудников, нарушивших привила безопасного поведения в области охраны труда и окружающий среды, пожарной и промышленной безопасности - соответствие - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Подрядчик обязан сообщать представителю Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, произошедших на территории Заказчика при проведении Подрядчиком работ по контракту, в срок не более 24 часов с момента происшествия, проводить расследования указанных происшествий. Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, почти происшествия, микротравмы, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие в процессе производства работ и в которых участвовал или пострадал персонал Заказчика, Подрядчика, субподрядчика, привлеченного Подрядчиком, или иных третьих лиц, равно как и с их оборудованием, имуществом, подлежат регистрации, учету и передаче информации об этом в письменной форме Подрядчиком Заказчику немедленно, и в соответствующие государственные органы, в случае если это необходимо, в соответствии с действующим законодательством, в течение 24-х часов с момента их возникновения. При возникновении случаев, упомянутых выше, Подрядчик обязан создать комиссию по их расследованию и принять необходимые действия для устранения их последствий и повреждений. При несчастном случае, произошедшем с работником Подрядчика, Заказчика, субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденных Приказом Минтруда России от 20.04.2022 N 223н (ред. от 25.04.2024) "Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве". - соответствие - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - По итогам расследования Подрядчик представляет Заказчику материалы расследования происшествий. Подрядчик обязуется включать в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика. В ходе расследования, при оперативном выезде на место происшествия, Подрядчик обеспечивает доступ представителей Заказчика к документации, оборудованию, персоналу. В случае загрязнения окружающей природной среды по вине Подрядчика, Подрядчик обязан возместить Заказчику все затраты, которые он понес на устранение этого загрязнения и/или на возмещение ущерба окружающей среде, уплаченные по соответствующим искам, предписаниям, постановлениям органов государственной власти, местного самоуправления, их должностных лиц, прокуроров, судов, иных уполномоченных на то лиц, поданных (вынесенных) в рамках природоохранной деятельности, включая возмещение оплаты штрафов. При нанесении ущерба окружающей среде по вине Подрядчика, виновный обязан: ? компенсировать за свой счет убытки, причиненные Заказчику, третьим лицам; ? производить полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика / Субподрядчика. Во всех случаях нарушения природоохранного законодательства, имевших место при производстве работ, осуществить информирование Заказчика, в течение 2-х часов с момента обнаружения. Отходы, образующиеся в результате выполнения работ Подрядчиком, в том числе из материалов и товаров Заказчика, являются собственностью Подрядчика. Право собственности на лом цветных и черных металлов, образующихся из материалов и товаров Заказчика, принадлежит Заказчику. - соответствие - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Подрядная организация Подрядчик /Субподрядчик несет ответственность за накопление и несвоевременное удаление в разумные сроки с территории заказчика и окончательную уборку до подписания Акта о выполнении работ всех промышленных отходов, включая: ? Твердые и жидкие отходы; ? Строительные отходы; ? Отходы, которые образовались в результате деятельности Подрядчика/ Субподрядчика. Запрещено любое несанкционированное сжигание материалов на территории Заказчика - соответствие - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Гарантийные обязательства - Срок гарантии качества - строительно-монтажных работ: не менее 24 месяцев с момента подписания документа о приемке выполненных работ в единой информационной системе, на оборудование – в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя, но не менее 12 месяцев. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного работ начинает действовать с момента подписания обеими сторонами документа о приемке выполненных работ в единой информационной системе. В течение гарантийного срока Подрядчик должен обеспечить за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с контрактом в полном 100% объеме. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик, обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд Ростовской области - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Требования, предъявляемые к Подрядчику - Лица и /или организации, выполняющие работы по установке противопожарных дверей должны иметь лицензию МЧС России на вид деятельности: «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах». В случае, если в штате Подрядчика отсутствуют специалисты нужного профиля, Подрядчик имеет право заключить договор с третьими лицами на выполнение таких работ. Подрядчик обязан по первому требованию Заказчика предоставить копию договора на выполнение работ, и документов специалистов, подтверждающих право проведение работ - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Требования к поставкам необходимых для выполнения работ материалов, в том числе оборудования - Подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить для выполнения работ на объекте, строительные материалы, конструкции, инженерное оборудование и инвентарь. Подрядчик определяет поставщиков оборудования и строительных материалов и конструкций, осуществляет заключение договоров на поставку и обеспечивает приемку оборудования, строительных материалов и конструкций. Все поставляемые для производства работ материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта и другие предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования; сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране-изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых Подрядчиком в строительстве; протоколы испытаний; технические условия изготовления материалов (оборудования) с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения. Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. В случае сомнений в соответствии качества материалов сопроводительным документам и требованиям, ГОСТ, СП, СНиП, Заказчик может за свой счет провести выборочный контроль качества с привлечением специализированных организаций, имеющих соответствующую лицензию. При выявлении низкого качества проверенного материала оплата стоимости проверки качества и поставка новой партии материала взамен забракованной производится за счет Подрядчика. - соответствие - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Наименование характеристики - Значение характеристики - Единица измерения характеристики - Инструкция по заполнению характеристик в заявке

Условия выполнения работ: - Последовательность выполнения работ на объекте: ? Согласование применяемых в процессе выполнения работ материалов с представителем Заказчика; ? Выполнение работ в соответствии с ведомостью объемов работ и локальным сметным расчетом (Приложение № 2, № 3 к Контракту); ? Составление актов выполненных работ по форме КС-2 с учетом фактически выполненных работ на объекте; ? Утверждение актов КС-2 представителем Заказчика (контрольный обмер выполненных объемов работ); Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения Заказчика или представлять угрозу для его сотрудников и обучающихся. Подрядчик обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения. Требуется сохранить беспрепятственными потоки движения обслуживающего персонала и служащих учреждения, рабочих и посетителей. Подрядчик, в случае привлечения для производства работ субподрядных организаций, обязан обеспечить совместно с субподрядчиками разработку и выполнение графика мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы. Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля, за ходом выполнения и качества работ, а также представителей организации, ведущей надзор за проведением работ на объекте, уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов (при наличии) - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – 8 часов при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком и руководителем учреждения. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком. Заказчик предоставляет Подрядчику помещения для организации бытовок, хранения инструмента, материалов и оборудования. Подрядчик обязан доставлять на объект оборудование и материалы в день проведения работ, в объеме дневной потребности. Заказчик не несёт ответственности за оборудование, материалы, инструмент оставленные на объекте. Учитывая характер объекта, Подрядчик должен в течение 3(трех) рабочих дней с даты заключения Контракта представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте (включая персонал субподрядчиков), с указанием фамилии, имени, отчества работника, занимаемой должности, а также номеров автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил в местах проведения работ возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику. Подрядчик до допуска к работе персонала должен пройти на месте ознакомление с объектом Заказчика. В процессе ознакомления работникам необходимо изучить схемы, инструкции по эксплуатации, пожарной безопасности, охране труда, с учетом местных особенностей, отработать четкое ориентирование на объекте, ознакомиться с правилами внутреннего распорядка учреждения и его особенностями - соответствие - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

При проведении работ Подрядчик обязан принять на себя ведение исполнительной документации: - ? Акты освидетельствования скрытых работ (при наличии); ? Сертификаты соответствия материалов; Состав, объемы, уровень качества, выполняемых на объекте всех видов монтажных и ремонтно-строительных работ, не должны быть ниже требований, действующей нормативно-технической документации (в том числе в ссылках на нормативные документы, включенные в нижеперечисленные): ? Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ? СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия; ? ГОСТ 12.1.036-81 (СТ СЭВ 2834-80) «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях» и иных действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации; ? ГОСТ 12.3.005-75.«Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда Работы окрасочные. Общие требования безопасности»; ? ГОСТ Р 57327-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний"; ? И иных действующих нормативных актов. На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты. На освидетельствование скрытых работ Подрядчик заблаговременно приглашает уполномоченного представителя Заказчика и оформляет акт освидетельствования скрытых работ по форме в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Все требуемые работы должны проводиться с применением технологий, с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей, и нести материальную ответственность в случаях такого ухудшения. Для подключения своего инженерного оборудования необходимого для производства работ к силовым и слаботочным сетям Заказчика, установить приборы учета для расчета с Заказчиком за использованные энергоресурсы. Представитель Заказчика имеет право проведения осмотра, обследования, измерения или испытания материалов, оборудования, результатов работ и по их результатам отдать распоряжение Подрядчику: - удалить с объекта или заменить любое оборудование или материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным показателям и требованиям сметной документации или требованиям к товарам, используемым при производстве работ; - переделать заново любые работы, выполненные с использованием материальных ресурсов, не отвечающих требованиям сметной документации или требованиям к товарам, используемым при производстве работ, или выполненных с нарушением требований контракта. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации контракта материальных ресурсов до завершения работ - соответствие - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ - Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Перед вводным инструктажем Подрядчик и привлеченные им для производства работ субподрядчики должны предоставить представителю Заказчика копии следующих документов: - список работников подрядной (в т. ч. субподрядной) организации, которые непосредственно будут осуществлять работы на территории Заказчика с указанием Ф.И.О, должности/профессии, подписанный руководителем организации. При изменении списка работников, осуществляющих работы на территории Заказчика, Подрядчик обязан до направления нового работника предоставить Заказчику обновлённый список; ? список транспортных средств и механизированного оборудования, которые будут использованы им на объекте Заказчика; ? заверенные копии документов, подтверждающих соответствие квалификации работников и допуск к выполнению работ по данной профессии (протоколы, удостоверения и иные документы, подтверждающие проведение необходимого обучения, инструктажей, проверку знаний и аттестацию работников в соответствии с требованиями нормативной документации РФ); ? заверенную копию приказа о назначении лица, ответственного за безопасную организацию и проведение работ; ? заверенную копию протокола проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов; ? заверенную копию протокола проверки знаний требований охраны труда работников; ? заверенную копию приказа о назначении лиц, ответственных за соблюдение норм и требований в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (далее именуемые также «ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС»). - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Ответственные лица за соблюдение правил ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, должны находиться на территории производства работ в течение рабочего времени всего срока действия контракта. Данные лица должны иметь квалификацию, необходимую для выполнения данной работы, а также обладать полномочиями давать указания и принимать меры по предотвращению последствий несоблюдения требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, подписывать Акты выявленных нарушений, а также проводить необходимые инструктажи, осуществлять производственный контроль и иные полномочия, необходимые для выполнения им своих обязанностей; Любые изменения в порядке выполнения работ, списке задействованных сотрудников, списке используемого для работ оборудования и материалов должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и соответствующие изменения должны быть внесены в соответствующие документы. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов: – межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; – государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; – правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; – государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России - соответствие - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479. "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, его заменяющее. Охрана труда рабочих, выполняемых Подрядчиком, должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.) и выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) в соответствии с действующими нормами. Организация, исполняющая свои обязательства по контракту, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность всех лиц и имущества, находящихся на отведённой территории выполнения работ и должен компенсировать Заказчику и/или третьим лицам реальный ущерб, причиненный по собственной вине, любому лицу или имуществу, а также объектам окружающей среды на территории Заказчика. Заказчик вправе осуществлять проверки в любое время суток по соблюдению Подрядчиком требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС на объектах ведения работ, выполняемых согласно контракту, с составлением Акта о выявлении нарушений. В случае выявления Заказчиком в результате проверки или каким-либо иным образом случаев нарушения Подрядчиком требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС Подрядчик обязан в течение 8 часов устранить все выявленные нарушения требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС - соответствие - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Ненадлежащее выполнение и (или) несвоевременное выполнение Подрядчиком необходимых мер по устранению нарушений, оговоренных сторонами, является основанием для прекращения действия контракта Заказчиком в одностороннем порядке. Подрядчик должен контролировать и не допускать в течение всего рабочего времени в период нахождения на объектах Заказчика нарушений, связанных с соблюдением своими работниками требований о запрете курения табака, употребления любых алкогольных напитков, включая слабоалкогольные, либо наркотических средств и/или психотропных веществ, а также появления на объекте Заказчика в состоянии алкогольного и/или наркотического или иного токсического опьянения. Подрядчик обеспечивает в течение часа удаление с территории Заказчика отстраненных работников, нарушивших правила охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, появившихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. По факту выявления нарушений, совершенных работниками Подрядчика представителями Заказчика и Подрядчика, составляется Акт в двух экземплярах (допускается составление акта в рукописном виде) с вручением под подпись представителю Подрядчика. В Акте должно быть указано: дата, вид нарушений, Ф.И.О. работника Подрядчика, совершившего нарушение. В случае отказа от подписи в Акте делается соответствующая отметка. Представитель Заказчика после оформления Акта направляет посредством факсимильной связи или по электронной почте в адрес Подрядчика. Акт является основанием для применения штрафа в соответствии с условиями контракта. Заказчик вправе приостановить работы Подрядчика при выявлении нарушений, способных привести к возникновению несчастного случая, аварии или пожара и потребовать от Подрядчика отстранения от работы на Объекте сотрудников, нарушивших привила безопасного поведения в области охраны труда и окружающий среды, пожарной и промышленной безопасности - соответствие - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Подрядчик обязан сообщать представителю Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, произошедших на территории Заказчика при проведении Подрядчиком работ по контракту, в срок не более 24 часов с момента происшествия, проводить расследования указанных происшествий. Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, почти происшествия, микротравмы, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие в процессе производства работ и в которых участвовал или пострадал персонал Заказчика, Подрядчика, субподрядчика, привлеченного Подрядчиком, или иных третьих лиц, равно как и с их оборудованием, имуществом, подлежат регистрации, учету и передаче информации об этом в письменной форме Подрядчиком Заказчику немедленно, и в соответствующие государственные органы, в случае если это необходимо, в соответствии с действующим законодательством, в течение 24-х часов с момента их возникновения. При возникновении случаев, упомянутых выше, Подрядчик обязан создать комиссию по их расследованию и принять необходимые действия для устранения их последствий и повреждений. При несчастном случае, произошедшем с работником Подрядчика, Заказчика, субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденных Приказом Минтруда России от 20.04.2022 N 223н (ред. от 25.04.2024) "Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве". - соответствие - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

По итогам расследования Подрядчик представляет Заказчику материалы расследования происшествий. Подрядчик обязуется включать в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика. В ходе расследования, при оперативном выезде на место происшествия, Подрядчик обеспечивает доступ представителей Заказчика к документации, оборудованию, персоналу. В случае загрязнения окружающей природной среды по вине Подрядчика, Подрядчик обязан возместить Заказчику все затраты, которые он понес на устранение этого загрязнения и/или на возмещение ущерба окружающей среде, уплаченные по соответствующим искам, предписаниям, постановлениям органов государственной власти, местного самоуправления, их должностных лиц, прокуроров, судов, иных уполномоченных на то лиц, поданных (вынесенных) в рамках природоохранной деятельности, включая возмещение оплаты штрафов. При нанесении ущерба окружающей среде по вине Подрядчика, виновный обязан: ? компенсировать за свой счет убытки, причиненные Заказчику, третьим лицам; ? производить полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика / Субподрядчика. Во всех случаях нарушения природоохранного законодательства, имевших место при производстве работ, осуществить информирование Заказчика, в течение 2-х часов с момента обнаружения. Отходы, образующиеся в результате выполнения работ Подрядчиком, в том числе из материалов и товаров Заказчика, являются собственностью Подрядчика. Право собственности на лом цветных и черных металлов, образующихся из материалов и товаров Заказчика, принадлежит Заказчику. - соответствие - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Подрядная организация Подрядчик /Субподрядчик несет ответственность за накопление и несвоевременное удаление в разумные сроки с территории заказчика и окончательную уборку до подписания Акта о выполнении работ всех промышленных отходов, включая: ? Твердые и жидкие отходы; ? Строительные отходы; ? Отходы, которые образовались в результате деятельности Подрядчика/ Субподрядчика. Запрещено любое несанкционированное сжигание материалов на территории Заказчика - соответствие - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Гарантийные обязательства - Срок гарантии качества - строительно-монтажных работ: не менее 24 месяцев с момента подписания документа о приемке выполненных работ в единой информационной системе, на оборудование – в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя, но не менее 12 месяцев. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного работ начинает действовать с момента подписания обеими сторонами документа о приемке выполненных работ в единой информационной системе. В течение гарантийного срока Подрядчик должен обеспечить за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с контрактом в полном 100% объеме. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик, обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд Ростовской области - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Требования, предъявляемые к Подрядчику - Лица и /или организации, выполняющие работы по установке противопожарных дверей должны иметь лицензию МЧС России на вид деятельности: «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах». В случае, если в штате Подрядчика отсутствуют специалисты нужного профиля, Подрядчик имеет право заключить договор с третьими лицами на выполнение таких работ. Подрядчик обязан по первому требованию Заказчика предоставить копию договора на выполнение работ, и документов специалистов, подтверждающих право проведение работ - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Требования к поставкам необходимых для выполнения работ материалов, в том числе оборудования - Подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить для выполнения работ на объекте, строительные материалы, конструкции, инженерное оборудование и инвентарь. Подрядчик определяет поставщиков оборудования и строительных материалов и конструкций, осуществляет заключение договоров на поставку и обеспечивает приемку оборудования, строительных материалов и конструкций. Все поставляемые для производства работ материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта и другие предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования; сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране-изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых Подрядчиком в строительстве; протоколы испытаний; технические условия изготовления материалов (оборудования) с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения. Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. В случае сомнений в соответствии качества материалов сопроводительным документам и требованиям, ГОСТ, СП, СНиП, Заказчик может за свой счет провести выборочный контроль качества с привлечением специализированных организаций, имеющих соответствующую лицензию. При выявлении низкого качества проверенного материала оплата стоимости проверки качества и поставка новой партии материала взамен забракованной производится за счет Подрядчика. - соответствие - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Преимущества, требования к участникам

Преимущества: Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ - Размер преимущества не установлен

Требования к участникам: 1. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 2. Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 3. Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 3.1? Требования в соответствии с позицией 15 раздела II приложения к ПП РФ от 29.12.2021 № 2571 Дополнительные требования Наличие у участника закупки одного из следующих видов опыта выполнения работ: 1) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по текущему ремонту зданий, сооружений; 2) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства. Цена выполненных работ по договору, предусмотренному пунктом 1 или 2 настоящей графы настоящей позиции, должна составлять не менее 20 процентов от начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям: 1) исполненный договор; 2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ 4. Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ Дополнительные требования Выписка из реестра лицензий или иной документ или информация, подтверждающий(ая) наличие записи в реестре лицензий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений со следующими видами работ: 1) Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах. В соответствии п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 11.05.2022 года N 851 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022 года N 252" участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. "а" п. 2 Указа Президента Российской Федерации N 252 от 03.05.2022 года, либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц согласно утвержденному перечню. Показать все (5)

Дополнительная информация: Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: условия в соответствии с ч.2 и ч.3 ст.45 закона № 44-ФЗ. Заказчик предупреждает участника закупки об административной и уголовной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях и осуществления согласованных действий в соответствии со Ст.14.32. Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ и ст.178. Ограничение конкуренции "Уголовного кодекса Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ.

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки: Да

Размер обеспечения заявки: 7 409,53 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии: Обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется одним из следующих способов: а) путем блокирования денежных средств, внесенных участником закупки на банковский счет, открытый таким участником в банке, включенном в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). Требования к таким банкам, к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета устанавливаются Правительством Российской Федерации; б) путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Участник закупки для подачи заявки на участие в закупке выбирает с использованием электронной площадки способ обеспечения такой заявки путем указания реквизитов специального счета или указания номера реестровой записи из реестра независимых гарантий, размещенного в единой информационной системе. ИНН 6163032850 КПП 616301001 УФК по Ростовской области (ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России л/сч.20586У68420) ОКЦ №1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород ЕКС (единый казначейский счет) 40102810745370000024 БИК 012202102 Номер счета 03214643000000013230 КБК 000 000 000 000 000 00 510 Назначение платежа:____

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику: p/c 03214643000000013230, л/c 20586У68420, БИК 012202102, ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород, к/c 40102810745370000024

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации): Получатель Номер единого казначейского счета Номер казначейского счета БИК ТОФК УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ФГБОУ ВО РОСТГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ) () ИНН: 6163032850 КПП: 616301001 КБК: ОКТМО: 60701000001 40102810845370000050 03100643000000015800 016015102

Условия контракта

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация, обл. Ростовская, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, зд. 29 стр. 5

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта: Да

Размер обеспечения исполнения контракта: 10 %

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению: Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если обеспечение исполнения контракта представляется в виде внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет денежные средства на указанный счет. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта в виде внесения денежных средств: ИНН 6163032850 КПП 616301001 УФК по Ростовской области (ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России л/сч.20586У68420) ОКЦ №1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород ЕКС (единый казначейский счет) 40102810745370000024 БИК 012202102 Номер счета 03214643000000013230 КБК 000 000 000 000 000 00 510 назначение платежа: обеспечение исполнения контракта в аукционе № ___________ на поставку __________. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта: p/c 03214643000000013230, л/c 20586У68420, БИК 012202102, ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород, к/c 40102810745370000024

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги: Да

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: Срок гарантии качества - строительно-монтажных работ: не менее 24 месяцев с момента подписания документа о приемке выполненных работ в единой информационной системе, на оборудование – в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя, но не менее 12 месяцев.

Обеспечение гарантийных обязательств

Требуется обеспечение гарантийных обязательств: Да

Размер обеспечения гарантийных обязательств: 148 190,59 Российский рубль

Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению: Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства) обеспечиваются Поставщиком посредством предоставления независимой гарантии, выданной финансовыми организациями, перечень которых установлен частью 1 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Если обеспечение исполнения контракта представляется в виде внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет денежные средства на указанный счет. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта в виде внесения денежных средств: ИНН 6163032850 КПП 616301001 УФК по Ростовской области (ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России л/сч.20586У68420) ОКЦ №1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород ЕКС (единый казначейский счет) 40102810745370000024 БИК 012202102 Номер счета 03214643000000013230 КБК 000 000 000 000 000 00 510 назначение платежа: обеспечение гарантийных обязательств в аукционе № ___________ на поставку __________.

Платежные реквизиты для обеспечения гарантийных обязательств: p/c 03214643000000013230, л/c 20586У68420, БИК 012202102, ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород, к/с 40102810745370000024

Дополнительная информация

Дополнительная информация: Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: условия в соответствии с ч.2 и ч.3 ст.45 закона № 44-ФЗ. Заказчик предупреждает участника закупки об административной и уголовной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях и осуществления согласованных действий в соответствии со Ст.14.32. Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ и ст.178. Ограничение конкуренции "Уголовного кодекса Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ.

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Документы

Общая информация

Документы

Журнал событий